КОНТРАКТ №
на поставку запасных частей
г. Москва «__» ___________ 2018 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью (-М»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик продает Заказчику запасные части в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту) по заявкам Заказчика.
1.2. Поставщик обязуется выдавать Заказчику соответствующие документы, предусмотренные правилами продажи.
1.3. Поставщик обязуется поставить запчасти Заказчику в сроки, согласованные с Заказчиком.
1.4. В случае невозможности выполнения заявки в срок по обстоятельствам, не зависящим от Поставщика, последний обязан уведомить Заказчика в 3-х дневный срок с момента, когда стало известно о невозможности выполнения заявки Заказчика в ранее согласованные сроки.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_______) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) _______ (__________) рубля _____ (_________) копеек.
2.2. Заказчик оплачивает товар на основании товарных накладны в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. Порядок доставки и перехода права собственности
3.1. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, доставляет запчасти Заказчику своим транспортом или транспортной организацией, либо передаёт их Заказчику на складе Поставщика в течение 10 дней с момента заключения контракта по заявкам Заказчика.
3.2. Право собственности на поставляемый Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику со дня передачи (отгрузки) Товара со склада Поставщика Заказчику (грузоперевозчику, транспортной компании Заказчика) и подписания Сторонами (представителями Сторон) товарной накладной, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара считаются выполненными с момента передачи (отгрузки) Товара Заказчику (грузоперевозчику, транспортной компании Заказчика).
4. Ответственность сторон
4.1. При несоответствии поставленных запчастей, указанным в заявке, Заказчик обязан в течение 5 дней от даты поставки товара представить Продавцу претензии. Заказчик обязан составить и передать Продавцу рекламационный акт, из которого будут выявлены день обнаружения и причина несоответствия полученных запчастей.
4.2. Замена запчастей производится:
а.) в случае предоставления Заказчиком неправильных данных в заявке - за счет Заказчика с возмещением убытков понесённых Поставщиком, связанных с закупкой и доставкой деталей в г. Москву;
б.) в случае поставки Поставщиком деталей, не соответствующих заявке Заказчика – за счет Поставщика.
В случае замены детали срок поставки исчисляется со дня оформления новой заявки и согласуется с Заказчиком.
4.3. Стороны установили срок для предъявления Заказчиком требований в связи с явными недостатками запчасти – 5 календарных дней с момента передачи. Если в указанный срок от Заказчика не поступило требований в связи с недостатками запчасти, запчасть считается принятой Заказчиком по качеству в полном объёме. Запчасть признаётся продукцией ненадлежащего качества, на основании заключения технической комиссии, в составе представителей Поставщика и Заказчика, или в соответствии с заключением независимой технической экспертизы.
В случае обнаружения скрытых недостатков, которые невозможно было обнаружить при приёмке запчасти Заказчик вправе предъявить требования, связанные с такими недостатками в срок, определённый п. 2 ст. 477 ГК РФ.
4.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
4.5. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.6 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 4.6 – 4.19 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
4.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9 - 4.10 настоящих Правил):
4.8.1 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей.
4.9 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
4.9.1 3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей.
4.10 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
4.10.1 10 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
4.11 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
4.11.1 10 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
4.12 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
4.13 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.14 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
4.15 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
4.16 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.17 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
4.18 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.19 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствиис действующим законодательством.
5. Обстоятельства форс-мажора
5.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению Контракта, сроки поставки, предусмотренные в графике поставки, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение условий всего Контракта или той части, которая подлежит поставке после наступления обстоятельств форс-мажора.
5.2. Сторона обязана немедленно известить по телеграфу другую сторону о начале окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Контракта.
5.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
6. Прекращение действия Контракта
6.1. Если одна из Сторон сочтёт, что ввиду несоблюдения Контрактных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению условий Контракта, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Контракта.
6.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.
Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей, либо если исполнение Контракта нельзя продолжить без ущерба для одной из Сторон Контракта, то данная Сторона вправе расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.3. В случае расторжения Контракта по вышеуказанным основаниям Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Контракта.
6.4. При расторжении Контракта Поставщик и Заказчик имеют право на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам.
7. Разрешение споров
7.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры, чтобы решить путём взаимных переговоров все спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего Контракта или в связи с ним.
7.2. Если стороны не могут добиться такого согласия, все спорные вопросы разногласия, за исключением вопросов исключительно обще судебного порядка подлежат решению в арбитражном суде.
7.3. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.
8. Сроки действия Контракта и порядок его изменения
8.1. Настоящий Контракт заключается в электронной форме, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г.
8.2. Изменения и дополнения к данному Контракту обретают юридическую силу только после их оформления в электронной форме.
8.3. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
8.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. При невозможности разрешить спор, он будет передан для разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражный суд.
9. Место нахождения сторон и платежные реквизиты
Заказчик: | Поставщик: -М»
141014, РФ, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссеГ ПАО «Сбербанк России» Р/с 40702810740260003748 К/с 30101810400000000225 , 925-772-28-01 |
Директор ___________________ М. П. | Генеральный директор ___________________ М. П. |
Приложение 1
к Контракту №
от «__» ________ 2018 г.
Спецификация
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | 15202107F | Помпа | 1 | шт | 27000 | 27000 |
21000
В том числе НДС (18%) 4118,64
Директор ___________________ М. П. | Генеральный директор -М» ___________________ М. П. |
