Приложение к аукционной документации проект договор №_ на поставку расходного одноразового материала для операционного блока город Тюмень «_» _20_ года _, именуемое в дальнейшем «Поставщик» , в лице _, действующего на основании _, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области

Приложение

к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

на поставку расходного одноразового материала для операционного блока


город Тюмень


«___» _______________20__ года



______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с результатами аукциона в электронной форме № ______________ (протокол закупочной комиссии №______ от ____________2014 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор на поставку расходного одноразового материала для операционного блока (далее именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

1.6. Источник финансирования: средства территориального фонда обязательного медицинского страхования ТО 2015 г., средства учреждения, полученные от оказания платных медицинских услуг в 2015 г.


2. ЦЕНА ДОГОВОРА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами аукциона в электронной форме, является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и составляет ___________________________ рублей (_____________________________ ), в том числе средства обязательного медицинского страхования ТО 2015 г. _________ (______________________________________) рублей ____ копеек; средства учреждения, полученные от оказания платных услуг в 2015 г. ______________________________ (______________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС.

2.2. Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Договора, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (Если стороной по договору является физическое лицо, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры и товарные накладные на Товар, копии сертификатов соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах. Оплата Заказчиком производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком документов: счетов, счетов- фактур, товарных накладных оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета, счет-фактуры до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Заказчик оплачивает товар платежными поручениями, если иной порядок расчетов не установлен уполномоченным государственным органом.

2.7. В случае просрочки поставки Товара Поставщиком и принятия его Заказчиком, последний имеет право оплатить товар с учетом разницы суммы неустойки подлежащей взысканию с Поставщика, с указанием в товаросопроводительных документах основания применения такой неустойки.

2.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона в электронной форме (спецификации к договору).


3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Перечисленные документы подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, оформленных надлежащим образом, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.2 Поставщик гарантирует, что до передачи товара Покупателю соблюдались все требования по его транспортировке и хранению. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом ил арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке товара.

3.3. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7, в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

3.4. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.5. При поставке товара Поставщик предоставляет копии сертификатов соответствия ГОСТ РФ, регистрационное удостоверение, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ, заверенные печатью Поставщика. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.6. На момент поставки товара Заказчику срок годности должен составлять не менее 12 месяцев.

3.7. Приемка товара по качеству во всех случаях осуществляется в месте нахождения Заказчика в момент поступления Товара. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно

3.8. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

3.9. При обнаружении Заказчиком во время приемки Товара, качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности Поставщик безвозмездно осуществляет замену такого товара на товар, соответствующий требованиям Договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.10. При замене Поставщиком части или всей партии Товара, указанного п. 3.9. Договора, срок оплаты такого товара (недостающего товара или товара на замену) исчисляется с даты поставки Товара на замену, равно как и допоставки недостающего Товара.

3.11. Товар поставляется в комплекте с документацией на русском языке.

3.12. Поставка товара без документации считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.


4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА,

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок передачи Товара:

4.1.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение ), в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная со следующего дня после получения Поставщиком заявки от Заказчика, (Приложение ). Заявки подаются с момента заключения договора и до 20.06.2015.

Место поставки Товара: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», находящийся по адресу: г. Тюмень,
, аптека.

4.1.2. Передача Товара подтверждается подписанием товарных накладной между Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: соответствующие счета, счета-фактуры и накладные на Товар, сертификаты соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах.

Отгрузка, доставка на этаж, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.1.3. Претензии по упаковке, комплектности и внешнему виду принимаются непосредственно при приемке товара. Претензии по ассортименту принимаются в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня поставки. В случае не выборки Заказчиком всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), Поставщик не будет иметь претензий к Заказчику.

4.2. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в день (момент) фактической передачи Товара Заказчику и подписания представителем Заказчика товарной накладной без замечаний.

4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

4.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике данного Товара. Право собственности на товар переходит в момент фактической передачи товара Заказчику или указанному Заказчиком лицу и подписания представителем Заказчика товарной накладной без замечаний.


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Выполнять требования настоящего Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.

5.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также документы, подтверждающих качество поставляемого товара.

5.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством;

5.3.Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.3.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленных товаров требованиям, установленным Договором.

5.3.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора, проверить его количество, качество и произвести оплату.

5.4.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.4.3. По запросу Поставщика предоставлять в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки.

5.4.6. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 10 % от цены Договора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - Постановление Правительства РФ) и составляет _________ (_________________________________________________________________________________) рублей ___ копеек.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, устанавливается штраф в размере 2,5 % от цены Договора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ, и составляет ___________ (_______________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начисляется пеня за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, согласно Постановлению Правительства РФ.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов на оплату поставленного Товара, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора Заказчик не несет ответственность, предусмотренную п. 6.5. настоящего Договора.

6.7. Уплата неустойки, штрафа, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.


7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.


8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.


9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодных договоренностей.

9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.5.1. Существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

9.5.2. Отказа одной из сторон на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика;

9.5.3. Наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней.


10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение «Спецификация»;

Приложение «Заявка».


12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ГАУЗ ТО «МКМЦ «МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД»

Адрес: 625041, г. Тюмень, ул.

,

Департамент Финансов Тюменской области

(ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический

медицинский центр» Медицинский город»

МС001181132МЕДГ)

в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень)

п/с Департамент Финансов Тюменской обл.

(ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический

медицинский центр» Медицинский город»

ЛС001151132МЕДГ)

, ОКТМО 71701000  

в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

(Отделение Тюмень)

Поставщик



Главный врач


_____________________



___________________


___________________ __________________



Приложение к Договору

№ ____________________ от «____» ___________ 20___ г.


Спецификация


п/п

Наименование товара

Характеристика

товара

Кол-во

товара

Цена, руб.

Сумма, руб.

1







На общую сумму _____________________________________________

 


 

Заказчик

ГАУЗ ТО «МКМЦ «МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД»

Поставщик

____________________



Главный врач


_____________________


_____________________


_______________________________



Приложение к Договору

№ ____________________ от «____» ___________ 20____ г.


ОБРАЗЕЦ


Заявка №____



г. Тюмень


«___» ___________ 20___ года


Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора №__________________ от «___»________ 20___ г. в течение _____ (________________) календарных дней с момента получения настоящей заявки поставить Товары:

 



п/п

Наименование товара

Характеристика

товара

Кол-во

товара

Цена, руб.

Сумма, руб.




















На общую сумму _______________ (_____________________________________________ _______________________________________) рублей ___ копеек


Ответственный за приобретение

товаров, работ и услуг  ________________ /_____________________/

 Подпись  


* оформляется на фирменном бланке Заказчика



Заказчик


ГАУЗ ТО «МКМЦ «МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД»



Поставщик


_________________



Главный врач


_____________________

_________________


____________________ /____________________/




Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Тюмень
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
ДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность медицинских организацийДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументыДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИменные ценные бумагиИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментыИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСельские поселенияСельское хозяйствоСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСловариСлужбаСметная документацияСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства