Приложение к документации о закупке Проект договор №_ г. Краснодар «_» _2018г. АО «КПЗ «Каскад», в лице _ , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем « Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого запроса котировок

Приложение к документации о закупке

Проект


ДОГОВОР №_____


г. Краснодар        «____» ____________2018г.


АО «КПЗ «Каскад», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого запроса котировок в электронной форме №______, _________________, в лице __________ _________________________________, действующего на основании _______, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор на основании Протокола подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме №_______ от «_____» ______20___г.


  1. Предмет Договора

      1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить работу по изготовлению и частичному монтажу вентиляционной вытяжной системы В41, В43, В44, бортоотсоса гальванического участка цеха № 000 АО «КПЗ «Каскад», расположенной по адресу: 1.

     1.2. «Исполнитель» обязуется выполнить работы по объекту собственными силами из собственных материалов и собственным оборудованием в соответствии с утвержденным «Заказчиком» Локальным сметным расчётом по видам работ (Приложение ).

     1.3. «Исполнитель» обязуется выполнить все работы в порядке, установленном настоящим Договором, действующим законодательством, техническими регламентами, СНиП.


2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ, поручаемых «Исполнителю» по настоящему Договору, составляет: _________ (______________) руб. ___ коп., в том числе НДС - _________ (__________) руб. ___коп. и определяется Локальным сметным расчётом, утвержденным «Заказчиком».

2.2. Цена договора, которая учитывает все затраты «Исполнителя», включает все налоги, сборы и другие обязательные платежи и выплаты, связанные с рыночными отношениями, является твердой ценой с исполнением настоящего Договора.


3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу договора.


4. Порядок, условия расчетов и платежей

4.1. Расчеты по договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по факту выполненных работ в течении 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.2. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет «Исполнителя».


5. Обязанности Заказчика

5.1. Обеспечивает пропуск на территорию проведения работ работников, механизмы и транспорт «Исполнителя», по письменной заявке «Исполнителя».

5.2. Назначает ответственных представителей «Заказчика» для контроля за ходом частичной замене вентиляционной вытяжной системы В41,В43,В44, бортотсоса гальванического участка цеха № 000.

       5.3. Обеспечивает приемку работ, решение возникающих вопросов, вызванных различными обстоятельствами.


6. Обязанности Исполнителя

6.1. Обеспечивает выполнение работ в сроки.

6.2. Обеспечивает поставку на объект необходимых для выполнения работ материалов, деталей и техники.

6.3.Обеспечивает безопасное производство работ. При выполнении работ, «Исполнитель» несет ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу «Заказчика».

6.4. При выполнении работ обеспечивает качество работ и применяемых материалов.

6.5 Работники «Исполнителя» обязаны соблюдать установленные на предприятии пропускной и объектовый режимы, выполнять требования работников отдела по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов «Заказчика», определяемых их должностными инструкциями.

6.6 Поставщик «Исполнитель» подтверждает, что обладает финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами для выполнения обязательств по Договору.

6.7. Поставщик «Исполнитель» обязуется отразить в своей отчётности результат выполнения обязательств по Договору и передать документы по сделке в налоговые органы по запросу.

6.8. Поставщик «Исполнитель» удостоверяет, что сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, достоверны.

6.9. Заблаговременно, но не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения работ на территории Заказчика, представлять в службу режима список работников Исполнителя (Подрядчика), а также списки работников субподрядных организаций (при наличии таковых), списки автотранспорта и другой техники, привлекаемых для выполнения работ, согласно договора.

Список на работников Исполнителя составлять по форме: №№ п.п; фамилия, имя, отчество работника, серия и номер паспорта; когда и кем выдан паспорт; код подразделения, выдавшего паспорт; место регистрации. К списку прилагаются копии паспортов работников.

Список на транспортные средства составлять по форме: №№ п.п.; марка, государственный регистрационный номер, цвет.

Все представляемые списки должны быть подписаны руководителям организации Исполнителя (Подрядчика). В целях оперативно уведомления Заказчика списки могут направляться Заказчику одним из способов: нарочным, по почте, по электронной почте либо по факсу.

6.10. Не привлекать к выполнению работ на территории Заказчика работников Исполнителя (Подрядчика) (субподрядных организаций), имеющих двойное гражданство, либо являющихся гражданами иностранных государств.

6.11. Работники Исполнителя (Подрядчика) обязаны соблюдать установленные на предприятии пропускной и объектовый режимы, выполнять требования работников охраны, определяемых их должностными инструкциями.


7. Ответственность сторон

7.1. «Исполнитель» компенсирует в полном объеме ущерб «Заказчику» и его представителям по всем претензиям по договорным обязательствам, которые могут возникнуть по вине «Исполнителя» в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по сдаче результатов работ в сроки, предусмотренные Договором, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» пени в размере 0,1 % цены Договора за каждый день просрочки.


8. Арбитраж

8.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке.

Претензии рассматриваются в двадцатидневный срок со дня получения претензии.

8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, а также связанные с его исполнением, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. Данное соглашение принято сторонами в соответствии со статьёй 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ и определяет договорную подсудность - в Арбитражном суде Краснодарского края. Настоящая арбитражная оговорка применима к рассмотрению споров в отношении самого договора, приложений, дополнительных соглашений, актов и иных документов, оформляемых при исполнении Договора.


9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные  «Исполнителем» по Договору, а так же используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается 12 месяцев с даты, подписания сторонами акта выполненных работ.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные «Исполнителем», то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней после получения претензии. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе «Исполнителем» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с последующим возмещением затрат на экспертизу за счет виновной стороны.


10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств.

10.2. После подписания Договора все предварительные соглашения, договоренности и переписка между сторонами, относящимся к данному Договору, теряют силу и считаются недействительными.

10.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке в случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения «Исполнителем» своих обязательств по договору. При этом договор считается расторгнутым с момента получения «Исполнителем» письменного уведомления «Заказчика» о расторжении договора.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах : один экземпляр для «Заказчика» и один – для «Исполнителя».

10.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. Приложение - Локальный сметный расчёт по видам работ.


11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:


«Заказчик»:


АО «КПЗ «Каскад»


Юр. адрес: 350072, г. Краснодар,

;

Р/с: 40702810630000150058

в Краснодарском отделении

№ 000 ПАО СБ г. Краснодар

К/с: 301018101000000000602


«Исполнитель»:







____________/____________/

(подпись) 


М.П.






____________/___________/

(подпись)


М.П.





Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Краснодар
А
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДеревняДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломные работыДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотировочные комиссииКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультура речиКультураКультурные центрыКурсовые работы
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбщественные связиОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСловариСлужбаСметная документацияСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.