на поставку средств защиты информации,
права на использование программного обеспечения
и проведение работ в области защиты информации
город Москва | «__» июня 2018 г. |
№№ 000, 2294 от 16.02.17 г., с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика право на использование программного обеспечения (ПО) в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Договору), выполнить комплекс работ по защите информации от утечки по техническим каналам и периодической контрольной проверке одного объекта вычислительной техники (ОВТ), и разработать комплект документации. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемое ПО и выполненные Исполнителем работы в установленном Договором порядке. Технические, экономические и другие требования к содержанию работ и передаваемой Заказчику документации определяются действующими руководящими документами ФСТЭК России. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется с целью обеспечения защиты информации и аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации ФСТЭК России.
Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с согласованными сторонами режимными, научными, экономическими и другими требованиями.
Исполнитель (Лицензиат) подтверждает, что в соответствии с правами, представленными ему правообладателем программ для ЭВМ, передает право на использование программы для ЭВМ конечному пользователю – Заказчику (Сублицензиату) для воспроизведения программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ.Стоимость работ и порядок расчетов Общая цена настоящего Договора определяется Протоколом соглашения о договорной стоимости (Приложение к Договору) и составляет 73 320,00 (Семьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
В том числе:
Порядок сдачи и приемки права на использование ПО и работ Для выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику (поставляет на объект Заказчика) оборудование по номенклатуре, количеству и цене, указанным в «Спецификации» (Приложение к Договору) в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Договора. Передача права на ПО (лицензия) оформляется актом приема-передачи права на ПО. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику результаты работ с приложением акта сдачи – приемки работ в соответствии с Техническим заданием. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи – приемки работ по Договору и комплекта документов обязан предоставить Исполнителю подписанный акт сдачи – приемки работ или мотивированный отказ в письменной форме (в случае ненадлежащего выполнения работ). В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, выполняемых за счет Исполнителя и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи – приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем результатов выполненных работ и акта сдачи – приемки выполненных работ, работы по Договору считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
Сроки поставки и выполнение работ по Договору Начало работ: с «__» _______ 2018 года.
Окончание работ: до «__» ________ 2018 года.
Права и обязанности Сторон Исполнитель обязуется: Произвести весь комплекс работ в соответствии с Техническим заданием, из комплектующих и материалов, проданных Заказчику согласно Спецификации. Выполнить передачу права на использование ПО и работы в срок, установленные настоящим Договором, а также обеспечить соблюдение технологического процесса и качество, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода, руководствуясь законодательными и нормативно-методическими документами в области защиты информации, в том числе требованиями ФСТЭК России. Проводить работы методами и средствами, не наносящими ущерба нормальному функционированию объектов и безопасности циркулирующей в них информации, использовать предоставленное Заказчиком оборудование только для проведения работ по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком технических средств и документации. При выполнении работ и в дальнейшем не разглашать исходные данные Заказчика, не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятым в выполнении работ, характер и объемы выполняемых работ, характеристики оборудования. А также ставшие известными особенности функционирования объекта Заказчика. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мероприятий на объекте, в части, связанной с выполнением работ по Договору. Исполнитель гарантирует качество работ и использованных комплектующих, оборудования в течение 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ по Договору, при условии соблюдения норм и правил эксплуатации помещений. Исполнитель гарантирует качество поставляемого оборудования и выполняемых работ в течение одного года с момента передачи Заказчику. Исполнитель вправе привлечь к проведению работ сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии без увеличения общей стоимости работ, неся ответственность за качество и сроки выполнения ими работ. Заказчик обязуется: Своевременно произвести приемку и оплату оборудования и работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.6.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую организационно-распорядительную, техническую и эксплуатационную документацию, доступ в помещение, где должны проводиться работы, время для работы, необходимые полномочия по доступу к программно-аппаратным средствам, а также помощь специалистов Заказчика в получении и уточнении необходимых данных.
5.6.3. При возникновении обстоятельств, ведущих к приостановке либо к задержке работ, информировать об этом Исполнителя с указанием причин задержки, способов и сроков их преодоления.
Заказчик вправе: Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования. В случае неисполнения или некачественного исполнения Исполнителем порученных работ, нарушение норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов и оборудования, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Исполнителя в недельный срок. Приостановить работы в случае:
- Осуществления их Исполнителем с отступлениями от технической документации, технических условий и других нормативно-технических документов; Окончания срока действия или аннулирования лицензий Исполнителя на право выполнения работ, проводимых по настоящему Договору.
Ответственность Сторон Вся ответственность за неисполнение обязательств по Договору лежит на допустившей нарушение Стороне.
6.2. Стороны несут имущественную ответственность в установленном законом порядке друг перед другом в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору.
6.3. В случае задержки выполнения работ по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,04% от стоимости работ, указанных в п. 1.1. Договора за каждый день задержки выполнения работ, но не более 10% от стоимости работ, указанных в п. 1.1. Договора.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
За несвоевременную оплату оказанных Услуг, предусмотренных Договором, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором произошло по вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.5. В случае отпавшей необходимости в проведении работ по Договору Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю в полном объеме затраты по начатым, но незавершенным работам.
6.6. Выплата пеней не освобождает выплатившую их Сторону от исполнения принятых данной Стороной на себя по Договору обязательств.
6.7. Санкции за нарушение договорных обязательств возникают после предъявления требования пострадавшей Стороны в письменной форме, либо по решению Арбитражного суда г. Москвы.
6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6.9. В случае задержки перечисления Заказчиком авансового платежа по настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя, срок выполнения работ по Договору, указанный в п. 4.1. Договора продлевается на время задержки.
6.10. В случае не представления необходимой информации, документов для исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору, а также других препятствий со стороны Заказчика, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время действия препятствий.
Обеспечение конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной каждой Стороной в связи с исполнением настоящего Договора.
7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет определяться Арбитражным судом г. Москвы и возмещаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Обязательства по обеспечению конфиденциальности полученной Исполнителем информации действуют все время проведения работ по Договору и в течение 5 (пяти) лет после окончания этих работ или расторжения отношений по Договору, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30» июня 2017 года.
8.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
8.3.Все изменения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, учредительных документов или реорганизации Стороны обязуются в течение 3-х рабочих дней в письменном виде информировать друг друга.
8.6. Настоящий Договором составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. Неотъемлемые части Договора:
Приложение – Спецификация
Приложение – Техническое задание
Приложение – Протокол согласования договорной цены
9. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик: | Исполнитель: |
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс» | |
115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 22/21, стр. 1 Грузополучатель и плательщик: филиал Западный ГУП «Мосгортранс» 125371, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 112 | Юридический адрес: 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, Фактический адрес: 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, , комн. 718 |
|
в Москвы» г. Москва | Р/с 40702810600000017590 в Филиале № 000 Банка ВТБ (ПАО) К/с 30101810345250000745 |
Директор филиала Западный ГУП «Мосгортранс» ________________________ /__________/ м. п. | Генеральный директор _____________________/ / м. п. |
Приложение
к договору № ________________
от «___» _____________ 201 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование | Количество | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
1. | Лицензия Анитивирус Dr. Web® Desktop Security Suite (AB) на 5 ПК, 12 месяцев, продление | 1 | 3 870,00 | 3 870,00 |
ИТОГО: | 3 870,00 |
Директор филиала Западный ГУП «Мосгортранс» ________________________ /________/ м. п. | Генеральный директор _____________________/ / м. п. |
Приложение
к договору № ________________
от «___» _____________ 201 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: Поставка права на использование программного обеспечения, выполнение комплекса работ по защите информации от утечки по техническим каналам и периодической контрольной проверке одного объекта вычислительной техники. Основание для проведения работ (оказание услуг, поставки товара), обоснование потребности:Для обработки информации по вопросам мобилизационной подготовки.
Заказчик, инициатор закупки: филиал Западный ГУП «Мосгортранс» Начальная (максимальная) цена договора: 73 320,00 руб. Адрес проведения работ (оказания услуг, поставка товаров): 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе Сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы (при наличии), последовательность, график, порядок авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:Поставка средств защиты информации и программного обеспечения в помещение № 000 по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., дом 112 в будние дни с 9-00 до 16-00. Сроки поставки и выполнение работ: __.__.2018 – __.__.2018 г. Срок действия лицензии 1 (один) год. Окончательный расчет по Договору производится в течение 20 календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного комплекса работ.
Основные требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставки товара, требования по объему гарантий качества, требование по сроку гарантии качества на результат закупки:- качество поставляемой продукции и выполненного комплекса работ должно соответствовать требованиям по безопасности информации ФСТЭК России. выполненные работы должны проводиться в соответствии с положениями руководящего документа ФСТЭК России «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну».. Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента поставки.
Спецификация
№ п/п | Наименование | Количество |
Лицензия Анитивирус Dr. Web® Desktop Security Suite (AB) на 5 ПК, 12 месяцев, продление | 1 |
Работы по переаттестации 1 ОВТ
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Результат выполнения |
1. | Уточнение возможных каналов утечки информации, анализ разведдоступности | 1 | Материалы в Заключение |
2. | Корректировка организационно-распорядительных документов на ОВТ в соответствии с требованиями руководящих и нормативно-методических документов ФСТЭК России | 1 | Проекты документов |
3. | Установка и настройка антивируса | 1 | Акт установки |
4. | Инструментальная оценка эффективности принятых мер по защите объектов информатизации | 1 | Протокол |
5. | Проведение испытаний автоматизированной системы от НСД | 1 | Протокол |
6. | Проведение контрольной проверки ОВТ экспертно-документальным методом с оформлением Заключения | 1 | Заключение |
- произвести весь комплекс работ в соответствии с «Техническим заданием»; выполнить поставку средств защиты информации, передачу права на использование программного обеспечения и комплекс работ по защите информации от утечки по техническим каналам и переаттестации на соответствие требованиям по безопасности информации ФСТЭК России одного объекта вычислительной техники в срок согласно Договора, а также обеспечить соблюдение технологического процесса и качество, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода, руководствуясь законодательными и нормативно-методическим документами в области защиты информации, в том числе требованиями ФСТЭК России; исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком технических средств и документации.
- Счет АКТ сдачи-приемки выполненного комплекса работ АКТ приема-передачи прав на использование ПО
Директор филиала Западный ГУП «Мосгортранс» ________________________ /_________/ м. п. | Генеральный директор _____________________/ / м. п. |
Приложение
к договору № ________________
от «___» _____________ 201 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
договорной стоимости работ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - директор филиала Западный ГУП «Мосгортранс» _____________, действующий на основании Доверенности от «___» _______ 201__ г. реестровый № __________, и от лица Исполнителя - Генеральный директор , действующий на основании Устава и лицензий ФСТЭК России рег. №№ 000, 2294 от 16.02.17 г., с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуты следующие соглашения:
Цена за каждую единицу работ устанавливается в размере:
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Уточнение возможных каналов утечки информации, анализ разведдоступности | 1 | 6 000,00 |
2. | Корректировка организационно-распорядительных документов на ОВТ в соответствии с требованиями руководящих и нормативно-методических документов ФСТЭК России | 1 | 10 700,00 |
3. | Установка и настройка антивируса | 1 | 1 000,00 |
4. | Инструментальная оценка эффективности принятых мер по защите объектов информатизации | 1 | 22 750,00 |
5. | Проведение испытаний автоматизированной системы от НСД | 1 | 14 200,00 |
6. | Проведение контрольной проверки ОВТ экспертно-документальным методом с оформлением Заключения | 1 | 14 800,00 |
Итого: 69 450,00 руб. |
Общая стоимость работ по договору составляет 69 450,00 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Покупателем и Продавцом.
Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.
Директор филиала Западный ГУП «Мосгортранс» ________________________ /_________/ м. п. | Генеральный директор _____________________/ / м. п. |
