Договор № _ на выполнение работ по подготовке материалов к аудиту ресурсов по лицензионным участка «Магадан-2», «Магадан-3» (стр. 2 )

4.3.2. Устранять допущенные по его вине недостатки.

4.3.3. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.3.4. Использовать при выполнении Работ исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если Договором и/или законодательством РФ предусмотрена такая сертификация.

4.3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что используемые им при выполнении Договора разработки и технические решения свободны от любых прав и притязаний, которые основаны на промышленной и другой интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае возникновения таких притязаний ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно выполняет урегулирование спорных вопросов.

4.3.6. При условии заключения договора субподряда, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан включить в условия договора о своем праве передать основному ЗАКАЗЧИКУ права и обязанности по договору субподряда без дополнительного согласования с субподрядчиком.

4.3.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без дополнительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на данные, документацию и материалы (результат Работ), разработанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а так же исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, передаются в собственность ЗАКАЗЧИКА и используется по его усмотрению.

5.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата выполненных Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, визуальные стандарты, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать ЗАКАЗЧИКУ. Вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности включено в стоимость Работ по настоящему Договору.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает безусловный отказ со стороны своих сотрудников и сотрудников своих соисполнителей от любых прав в отношении окончательного варианта результатов Работ. По просьбе ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан незамедлительно представить ему копии письменных отказов от притязаний.

5.4. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества. Сторона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязана рассмотреть поступившие к ней предложения и /или претензии другой Стороны.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6.3. Ни одна из Сторон данного Договора не имеет право на приостановку выполнения своих обязательств по Договору по причине направления спора для разбирательства.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнение и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, эпидемии, иные события), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

8.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

8.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры. Однако в случае если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. В случаях, когда ЗАКАЗЧИКОМ установлено, что ИСПОЛНИТЕЛЬ своевременно к Работе не приступил, либо выполняет ее настолько медленно, что завершение Этапов Работ в установленными Календарными планами (Приложения №№ 4, 5) срок становится явно невозможным и/или качество выполняемых Работ не соответствует требованиям Договора и соответствующих нормативных документов, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:

продлить сроки выполнения Работ, с внесением Сторонами соответствующих изменений в Календарные планы (Приложения №№ 4, 5); предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ разумный срок для устранения недостатков, выявленных в Работе; остановить выполнение Работ, отказаться от исполнения Договора, потребовав возмещения убытков и выплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором; поручить исправление Работы другому лицу за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а убытки, которые могут по этой причине возникнуть у ЗАКАЗЧИКА, он вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.4. За несвоевременное предоставление ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом оформленных первичных документов и счета-фактуры в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства, ЗАКАЗЧИК вправе по каждому факту нарушения потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выплаты неустойки в виде штрафа в размере 5 (пять) % от суммы счета-фактуры или иного несвоевременно представленного первичного документа.

Выплата неустойки не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от обязанности по предоставлению надлежащим образом оформленных первичных документов и счета-фактуры.

Во избежание сомнений безоговорочно признается, что предусмотренная настоящим пунктом Договора ответственность не лишает ЗАКАЗЧИКА права применить к ИСПОЛНИТЕЛЮ меры ответственности за несвоевременное выполнение Работ по настоящему Договору.

9.5. При нарушении начального и/или конечного сроков Работ (Этапа) по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости невыполненного в срок этапа Работ за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости невыполненного в срок этапа Работ.

9.6. При несвоевременной оплате принятого ЗАКАЗЧИКОМ Этапа Работ (ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок Этапа Работ за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости неоплаченного в срок Этапа Работ.