Договор поставки № 16/01-1 (стр. 1 )

г. Москва                                                                 «__» _________ 2018 г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________,  действующего на основании ______________, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского  кодекса  Российской Федерации,  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.        Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Покупателю офисную бумагу для оргтехники (далее – товар, товары) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация), в срок, установленный в Договоре. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Покупателю, в рабочие дни с 8-00 по 17-00 по Московскому времени (место приемки).

Покупатель обеспечивает оплату товаров в установленном Договором порядке, форме и размере.

Статья 2.        Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет 99764.28 руб. (девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 28 копеек), в т. ч. НДС (18%) 15218.28 руб. (пятнадцать тысяч двести восемнадцать рублей 28 копеек). Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Покупателем Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению, страхованию и любые иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включены в Цену Договора. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города  Москвы, по коду бюджетной классификации  (КБК) _________________. Оплата Цены Договора производится Покупателем на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами товарно-транспортных накладных (п.4.9 Договора) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком оригинала счета на оплату Цены Договора. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Покупателя, указанного в ст.13 Договора. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Покупателем.

Статья 3.        Срок поставки

В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Покупателю осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Статья 4.        Порядок приемки товаров

Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

-        «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.01 г.;

-        «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.01 г.

Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время и дату поставки. Поставщик поставляет товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Товары, поставляемые Поставщиком Покупателю, должны соответствовать техническим характеристикам, определенным фирмой-изготовителем. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если такие сертификаты предусмотрены для данных товаров. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика по своему выбору либо затарить (упаковать) товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) товара Покупателем. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Покупателем такого требования. Возврат товара, в том числе, для его замены, производится по Акту возврата. При этом к приемке товара, в отношении которого произошла замена, применяются правила, установленные Договором, к порядку приемки товара. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.9. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Покупатель подписывает товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

Покупатель вправе: Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе, в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы. Покупатель обязан: Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров. Поставщик вправе: Требовать подписания в соответствии с п. 4.14 Договора Покупателем товарно-транспортных накладных. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Договора. Привлечение Поставщиком других лиц – субпоставщиков к исполнению своих обязательств по Договору не допускается. Запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора. Поставщик обязан: Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора. Предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причинённый ущерб) по аналогичным договорам.

Статья 6.        Гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим российским законодательством. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества, закрепленных в приложении 2 к Договору. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в течение всего ресурса его использования. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. В течение срока использования ресурса товара и в течение срока службы товара Поставщик обязуется в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Покупателя по требованию последнего исправить выявленные недостатки или заменить товар на товар надлежащего качества. В случае невозможности исправить выявленные недостатки в указанный в настоящем пункте срок, Покупателю предоставляется функционально аналогичный товар на время устранения недостатков.

Статья 7. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты просрочки исполнения обязательства, за каждый календарный день просрочки по поставке товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки.

  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до одной двухсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки.