Документация о запросе предложений в электронной форме на право заключения договора по установке автоматики управления инженерных систем и систем предупреждения распространения огня (стр. 18 )

1.2.        Место выполнения Работ: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А, строение 1 (Далее – Объект).

1.3.        Содержание Работ определяется утвержденной, в установленном порядке, сметой  (Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.        Срок выполнения Работ: 20 (Двадцать) календарных дней после заключения Договора.

1.5.        Подрядчик выполняет Работы по Договору лично. Он вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц только с согласия Заказчика.

1.6.        Настоящий Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон, с момента его подписания.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.        Цена подлежащих выполнению Работ составляет ______________________(___________________________________________________________________).

                                                               (Сумма прописью)

2.2.        В цену Договора включены стоимость необходимого оборудования, материалов, их доставка до места производства работ, стоимость монтажа, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, вывоз строительного мусора, уплату таможенных пошлин, налогов, акцизов, и других обязательных платежей.

2.3.        Аванс при исполнении обязательств по Договору не предусмотрен.

2.4.        Расчет по настоящему Договору производится после сдачи и приемки Работ, а также доработки, если она имела место.

2.5.        Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются счет и счет-фактура, выставленные в адрес Заказчика, на основании подписанных Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), и прилагаемой к нему справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.5.1.        Заказчик в течение 20 (двадцати) дней, со дня получения вышеуказанных документов, проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 2 (Два) экземпляра формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2 Подрядчику.

2.5.2.        В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик, немедленно, при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика, и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

2.6.        Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных документов, а также требований, установленных в настоящем Договоре, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить за допущенные нарушения в соответствии с разделом 5. Договора.

2.7.        Расчеты за выполненные Работы производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 20 банковских дней.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

3.1.        Порядок выполнения Работ по настоящему Договору определяется требованиями нормативных документов и расчетом стоимости Работ в разрезе предметных статей – Сметой (Приложение ).

3.2.        В порядке контроля, за ходом выполнения Работ, Подрядчик, по требованию Заказчика, представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и создает условия для проверки качества выполнения Работ и качества применяемых материалов и монтируемого оборудования.

3.3.  Приемка Работ производится в порядке, установленном нормативными документами.

3.4.        Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанным Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в Рабочую приемочную комиссию.

3.5.        При обнаружении, в ходе приемки Объекта, недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт о выявленных дефектах, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

3.6.        Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

3.7.        Датой окончания Работ считается дата утверждения Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Рабочей приемочной комиссией.

3.8.        Подрядчик, после приемки Работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались не выполненными, или выполнены ненадлежащим образом ко времени подписания акта приемки, в том случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения за свой счет.

3.9.        Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение________ (________) месяцев, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.        Заказчик обязуется:

- согласовать виды и объемы работ;

- обеспечить, в установленном порядке, допуск сотрудников Подрядчика на территорию Объекта;

- осуществлять технический надзор за выполнением Работ;

- участвовать в освидетельствовании скрытых Работ;

- обеспечить своевременное решение возникающих, в ходе выполнения Работ, вопросов технического или административного характера;

- принять от Подрядчика по акту (форма №КС-2, №КС-3) выполненные Работы или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ в приемке Работ;

- передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию.

4.2.        Заказчик имеет право:

- контролировать процесс выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- контролировать качество применяемых при выполнении Работ материалов, оборудования на соответствие требованиям установленным в настоящем Договоре и приложениях к нему;

- приостанавливать ход выполнения Работ.

4.3.        Подрядчик обязуется:

- до начала Работ представить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на Объекте с указанием Ф. И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения Работ;

- при выполнении Работ неукоснительно соблюдать требования установленные федеральными законами, действующими нормативными документами в области строительства;

- обеспечить организацию и выполнение всех Работ в объемах, и сроки, установленные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в полном соответствии со СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарной безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды;

- обеспечить поставку на Объект необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП, иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.

- выполнять Работы в рабочие дни, в одну смену, с 09:00 до 18:00;

- при необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ Подрядчик обязан выполнить такие работы без увеличения цены Договора. Время выполнения таких работ должно быть согласовано с Заказчиком;

- самостоятельно организовать ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения Работ на Объекте;

- не возводить на территории Объекта временные сооружения для размещения рабочих;

- без согласования с Заказчиком не заключать, на время действия настоящего Договора, договоров с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету Договора, и использование их результатов;

- исполнять полученные, в ходе выполнения Работ, указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные недостатки выполненных Работ или иные отступления от условий настоящего Договора;

- обеспечить сохранность, материалов и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков после сдачи результатов Работ;

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством применяемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по требованию представителя Заказчика отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию;

- вести журнал учета выполненных Работ, по форме № КС-6А, и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы, письменно извещая Заказчика, не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов, о времени освидетельствования скрытых Работ;

- выполнять Работы по настоящему Договору при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами;

- сдать результат выполненных Работ Рабочей приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю необходимую документацию, относящуюся к выполненным Работам;

- после сдачи Работ в течение 10 (Десяти) дней, или в иные согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы территории Объекта, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при исполнении настоящего Договора.

4.4.        Стороны имеют право, по взаимному согласию, вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, которые оформляются дополнительными приложениями и подписываются Сторонами.

5. Ответственность Сторон

5.1.        Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.2.        В случае нарушения сроков выполнения работ, невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 3 (Трех) процентов от цены Договора.

5.3.        В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6. Права Сторон и результаты Работ

6.1.        Использование результатов Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком.

6.2.        Каждая из Сторон обязуется оглашать полученные при выполнении работ сведения, только с согласия другой Стороны.

7. Условия конфиденциальности

7.1.        Подрядчик обеспечивает конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ходу его исполнения.

7.2.        Подрядчик обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего Договора и не передавать ее третьим лицам.

8. Другие условия

8.1.        После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящимися к предмету настоящего Договора, теряют силу, если они противоречат положениям настоящего Договора.

8.2.        Все приложения к Договору, дополнительные соглашения и протоколы, содержащие дополнения и изменения к Договору, являются его неотъемлемой частью, и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.3.        Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

8.4.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством

8.5.        Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде, в установленном порядке.

8.6.        Настоящий Договор действует с момента, указанного в п. 1.6., и действует до 31.12.2016 г.

9. Приложения к Договору

9.1.        Приложение - Сметный расчет на выполнение работ, на ____ стр.;

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

Подрядчик