ДОГОВОР №
г. Москва «___» _____________2017 г.
и Акционерное общество «Научно-производственный центр “Эльфа”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товары (далее – товар, товары) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация поставляемых товаров).
1.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет (далее – Цена договора).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Договору.
2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, а также расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Договора.
2.4. Аванс не предусмотрен.
2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счете Поставщика, несет Поставщик. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Договора за счет Внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, КОСГУ 340.
2.6. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанного обеими Сторонами товарных накладных (пункт 4.9 настоящего Договора) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара и выставления Поставщиком счета на оплату Цены Договора.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара осуществляется не позднее «17» ноября 2018 г., по заявке Заказчика. После получения заявки от Заказчика, Поставщик производит поставку в течение 3 рабочих дней.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам: указанными в спецификации к настоящему Договору.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3-х (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 3-х (трех) дней заменит поставленные товары качественными товарами.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара, Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Договора.
4.11. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.
В случае, если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 5-ти (пяти) дней с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Договора.
5.3.2. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТ/ISO.
6.3. Обязательно наличие у Поставщика лицензии на осуществление фармацевтической деятельности с правом оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, и (или) на производство лекарственных средств для медицинского применения. Предоставление сертификатов происхождения по форме СТ-1 в соответствии с Постановлением Правительства № 000 от 01.01.2001г для препаратов ЖВНЛП.
6.4 Срок годности продукции не менее 1 года на момент поставки.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф, (размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1042):
- 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В – стоимость фактически исполненного
в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф, (размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1042):
- 10 процентов цены контракта – 9 000,00 руб., в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.12. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:
8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:
8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.
8.1.1.2. Осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором, включая график поставки.
8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.
8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями Договора, не выполнил этой обязанности.
8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.
8.1.1.8. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 настоящего Договора.
8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:
8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.
8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров.
При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.
8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен, но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в ассортименте.
8.1.2.5.Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).
8.1.2.6.Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).
8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.
8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 12 Договора.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае, если взаимное согласие не достигнуто, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Срок действия Договора с даты подписания обеими сторонами и по «17» декабря 2018г., а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Настоящий Договор заключен в электронной форме, а также может быть дополнительно составлен Сторонами в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение 1 – Спецификация поставляемых товаров.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик: Продавец: АО НПЦ “Эльфа” Юр. адрес: 109316, г. Москва Волгоградский проспект, д.14 Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, стр-е 2 Тел.: 785-51-30 факс:785-51-29 в ПАО "Сбербанк России" г. Москва Коды: |
Директор АО НПЦ “Эльфа” ___________________ М. П. |
Приложение
к Договору №
от ___ ______________ 2017 г.
Спецификация
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм | НДС, % | Цена за ед-цу с НДС, (руб.) | Общая сумма с НДС, (руб.) | № оферты |
1 | |||||||
ИТОГО | |||||||
В т. ч. НДС(10%) |
Всего наименований: одна, на сумму
Директор АО НПЦ “Эльфа” ___________________ М. П. |
