Куда (Наименование, адрес)
ИСТЕЦ (Наименование, адрес):
ОТВЕТЧИК:
(Наименование/ФИО, адрес)
Расчет цены иска подготовлен на дату:
Цена иска:
Госпошлина:
«__» ________20__
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства
«__»_______ 20__ *** (далее по тексту «Ответчик» / «Заказчик» заключил с *** (далее по тексту «Истец» / «Подрядчик» Договор подряда №*** (далее – «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории, общей площадью *** кв. м, находящейся по адресу: *** (далее – «Объект»), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
Согласно фактической смете № *** (Приложение к Договору) от ***, Акту о приемке выполненных работ от ***, справки о стоимости выполненных работ и затрат от ***, подписанных Ответчиком без замечаний, стоимость работ составила *** (***) рублей, в том числе НДС-18%.
Ответчик частично оплатил стоимость работ на сумму *** (***) рублей. По состоянию на *** сумма долга Ответчика по Договору составляет *** (***) рублей.
Согласно п. п. * Договора оставшуюся сумму от цены Договора в размере *% Ответчик оплачивает в течение * (***) банковских дней после подписания Акта о приеме выполненных работ. По имеющимся у Истца документам, Акт о приемке выполненных работ подписан ***. Срок просрочки по оплате выполненных работ с*** по *** составил *** (***) дней.
В соответствии с п. * Договора: «В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей цены работ за каждый день просрочки».
Получается, что расчет цены иска должен выглядеть следующим образом:
Сумма долга | |||||
Расчет суммы неустойки | |||||
Дата платежа по условиям обязательства | |||||
Дата составления расчета | |||||
Сумма неустойки = сумма общей цены работ * размер неустойки в день / 100 * количество дней просрочки | |||||
вид задолженности | сумма общей цены работ | дата погашения | количество дней просрочки | размер неустойки в день | сумма неустойки |
Неустойка за просрочку исполнения обязательств | |||||
ИТОГО цена иска |
Истец, руководствуясь положениями действующего процессуального законодательства и спорного Договора направил в адрес Ответчика претензию, однако до момента подписания настоящего иска ответа от последнего получено не было. Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора был соблюден Истцом.
В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.
В соответствии с абз. 1 п.2 ст. 227 АПК РФ, в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
Из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, усматривается, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126, 226, 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ СУД:
взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга в размере *** (***), сумму неустойки в размере *** (***), а также расходы по оплате государственной пошлине в размере *** (***) в порядке упрощенного производства.
Приложения:
Оригинал платежного поручения об оплате госпошлины на * л. Оригинал почтовой квитанции об отправлении искового заявления Ответчику; Оригинал описи вложения об отправлении искового заявления Ответчику; Оригинал почтовой квитанции об отправлении претензии Ответчику; Оригинал описи вложения об отправлении претензии Ответчику; Претензия в адрес Ответчика заверенная Истцом; Копия Договора подряда от *** № *** заверенная Истцом на * л.; Акт о приемке выполненных работ от *** заверенный Истцом на * л.; Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица заверенная Истцом на * л. Копия протокола о назначении Ген. директора заверенная Истцом на * л. Выписка из ЕГРЮЛ на Истца от *** заверенная Истцом на * л. Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика от *** заверенная Истцом на * л. Оригинал доверенности на представителя Истца № *** от *** на * л.
Генеральный директор (Представитель по доверенности) подпись ФИО
