Общие условия проведения запроса котировок в электронной форме (стр. 11 )

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

12.4.        В случае если представитель Подрядчика не прибыл для составления Акта о выявленных недостатках в срок, установленный п. 12.3 Договора, либо в случае, когда прибывший представитель Подрядчика не имеет полномочий для подписания Акта о выявленных недостатках, либо в случае неподписания или отказа от подписания представителем Подрядчика Акта о выявленных недостатков Заказчик для подтверждения выявленных недостатков вправе привлечь независимую экспертную организацию. Заключение (Акт) независимой экспертной организации является документом, подтверждающим факт выявления недостатков и их характер.

12.5.        В случае привлечения Заказчиком  независимой экспертной организации по основаниям, предусмотренным п. 12.3 Договора, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение своих прав при составлении Акта о выявленных недостатках. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Подрядчик.

12.6.        Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил эксплуатации здания Заказчиком или третьими лицами.

13.        СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1.        Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении 30 календарных дней с момента начала выполнения работ а в части расчетов  полного исполнения своих обязательств Сторонами.

13.2.        Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3.        Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

13.4.        Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора в одностороннем внесудебном  порядке  в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком настоящего Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:

13.4.1.        Существенного, более 7 дней или неоднократного (два и более раза) нарушения сроков выполнения Работ или предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

13.4.2.        Выполнения работ ненадлежащего качества с  недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.4.3.        Нарушения  обязательств воздерживаться от запрещенных в  разделе 12 действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;

13.4.4.        Нарушения условий о  замене обеспечения по Договору;

13.4.5.        Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более  30 (тридцати) календарных дней;

13.4.6.        В случае выявления факта несоответствия Подрядчика следующим обязательным требованиям:

13.4.6.1.         Соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора;

13.4.6.2.         Не проведение ликвидации Подрядчика - юридического лица  и отсутствие решения арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.4.6.3.         Не приостановление деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия Договора;

13.4.6.4.         Отсутствие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на период действия Договора не принято.

13.5.        Заказчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение двадцати дней с момента заключения Договора.

13.6.        Подрядчик вправе отказаться  от исполнения  настоящего Договора в одностороннем внесудебном  порядке  в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Договора, которое влечет для Подрядчика такой ущерб, что Подрядчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:

13.6.1.        В случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна была быть совершена оплата.

13.6.2.        В случае необоснованного отказа Заказчика в принятии Работ. 

13.7.        Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

13.7.1.        Реквизиты Сторон по Договору;

13.7.2.        Указание на предмет Договора;

13.7.3.        Указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.

Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение трех дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия  лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

13.8.        Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения

одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.9.        В случае когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора.

13.10.        Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Договору.

14.        РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1.        Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.

14.2.        Срок действия обеспечения  исполнения обязательств по настоящему Договору должен превышать срок действия настоящего Договора/срок исполнения обязательства Подрядчика на 30 дней.

14.3.        Способом обеспечения обязательств Подрядчика является безотзывная банковская гарантия. Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал банковской гарантии в течение двадцати дней с момента заключения Договора.

14.4.        В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Подрядчиком, перестало действовать, Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней предоставить новое обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

14.5.        Подрядчик вправе при исполнении Договора заменить обеспечение исполнения Договора, обеспечение гарантии качества на Работы. При этом представляемое Подрядчиком обеспечение исполнения Договора, обеспечение гарантии качества на Работы должно соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Договором и документацией о закупке. Размер представляемого Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения гарантии качества на работы должен соответствовать размеру обеспечения исполнения Договора, размеру обеспечения гарантии качества на Работы, установленному Заказчиком при заключении Договора.

14.6.        В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Подрядчиком, перестало действовать, и Подрядчик не представил взамен новое обеспечение, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Подрядчика штрафной неустойки.