Договор подряда №

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Москва

«____»____________2017 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ , действующего на основании _____________ с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель  , действует на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 77 № 000 от «18» марта 2016 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор  о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по __________________________  в ______________________________________________ по адресам: __________________________________________________________ в соответствии с требованиями к месту, срокам, видам, качеству, объемам и иным показателям выполняемых работ, установленными техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Смета), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства:

2.1.1. При проведении  работ:

выполнить работы согласно п.1.1 настоящего контракта, объем и вид которых согласуется с ЗАКАЗЧИКОМ; обеспечить надлежащее качество СМР в соответствии со СНиПами,  и сдать выполненные работы представителям  ЗАКАЗЧИКА;

согласовывать применяемые материалы с ЗАКАЗЧИКОМ, иметь на них гигиенические и пожарные сертификаты; для составления актов скрытых работ вызывать представителя ЗАКАЗЧИКА за 1 день до производства последующих работ; приступить к работе не позднее 3 дней с момента получения необходимой документации и представить правильно документально оформленные выполненные работы, выполнять работу за свой риск; в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА; безвозмездно устранять по требованию ЗАКАЗЧИКА недостатки и дефекты в работе.

2.1.2. ПОДРЯДЧИК имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с ЗАКАЗЧИКОМ;

ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательства:

2.2.1.  передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора необходимую документацию для выполнения работ.

2.2.2.  оказывать ПОДРЯДЧИКУ всемерное содействие при проведении ПОДРЯДЧИКОМ работ согласно условиям настоящего Договора;

2.2.3.  оплачивать работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ полностью, качественно и в сроки, принятые представителями ЗАКАЗЧИКА и правильно документально оформленные;

2.2.4.  рассмотреть не позднее 7 дней с момента предоставления ПОДРЯДЧИКОМ документов на выполненные работы, с  подписанием или мотивированным отказом.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. Цена договора  составляет ___________________________. ( _______________________________________________), без НДС.

3.2. ЗАКАЗЧИК производит расчёт с ПОДРЯДЧИКОМ по факту выполнения  работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта приёмки-сдачи работ.

3.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, указанный в настоящем Договоре.

3.4. В случае изменения своего расчетного счета, ПОДРЯДЧИК обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением  денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет ПОДРЯДЧИКА несет ПОДРЯДЧИК.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. По настоящему Договору ПОДРЯДЧИК должен завершить работы не позднее 15.08.2017  года.

4.2.  Настоящий Договор действует:

  Дата начала  –  с момента подписания.

  Дата окончания  –  _________________________.

4.3.Сроки выполнения работ:

  с  _________________________.

  по  _________________________.

4.4. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным на основании, предусмотренным действующим  законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

4.5. Если любая из статей Договора или ее часть окажется недействительной вследствие изменения законодательства, она будет  считаться исключенной из Договора, при этом остальные остаются в силе.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, в соответствии с гражданским, а также иным действующим предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине ЗАКАЗЧИКА.

5.3. За несвоевременное  выполнение работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ.

5.4. Уплата неустойки и пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не  исполнением  или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. За невыполнение обязательств по исправлению  некачественно выполненных услуг в сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик  уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03 % от стоимости некачественно  выполненных услуг за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

5.6.  В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, Подрядчик в течение  3 ( трех) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по оказанным услугам, или устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок и принятия Заказчиком оказанных услуг.

5.7. В случае отсутствия повторных недостатков, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки услуг.

5.8.  Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки-сдачи услуг является основанием для оплаты Подрядчику оказанных услуг.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. В случае, если ПОДРЯДЧИК в течение трех дней после завершения  работ согласно настоящего контракта не освободит от своего имущества территорию производства работ, ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату по окончательному расчету до момента освобождения ПОДРЯДЧИКОМ этой зоны.

6.3.  ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполненных работ – 24 месяца.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

6.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.

6.6. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая некачественное оборудование, то ЗАКАЗЧИК вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат ПОДРЯДЧИКОМ.

6.7.  Для проверки соответствия качества оказываемых работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.8.  В случае получения от ЗАКАЗЧИКА запроса о предоставлении разъяснений результатов оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трех) дней обязан представить ЗАКАЗЧИКУ запрашиваемые разъяснения по оказанным услугам, или устранить полученные от ЗАКАЗЧИКА замечания и передать ЗАКАЗЧИКУ приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия ЗАКАЗЧИКОМ оказанных услуг.

6.9.  В случае отсутствия повторных недостатков, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги считаются принятыми, и ЗАКАЗЧИК подписывает акт сдачи – приемки услуг.

6.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2.  Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3 – дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становиться неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1. будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

8.1.  Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, предпринимать усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2.  Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом города Москвы.

       До передачи спора на разрешение арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, который адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с  даты ее получения.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ :

___________________________________	Индивидуальный предприниматель
Юридический адрес:	Юридический адрес:125008, г. Москва, 4-й Новомихалковский пр-д, д. 5/2, к.46
-----------------------------------------------------------
Почтовый адрес:	Почтовый адрес: 125008, г. Москва, 4-й Новомихалковский пр-д, д. 5/2, к.46
-----------------------------------------------------------
Реквизиты:	Реквизиты:
ИНН: -------------- КПП: -------------- р/с: -------------------------- в ----------------------------------------------------------------------------------------------- к/с(л/с): -----------------------/------------------------, БИК: -------------------------- ОГРН: ----------------------- Email:_________________	ИНН: 772578742300 КПП: 774301001   в БАНК ВТБ (ПАО) ОГРН: 316774600158911 Email: *****@***com
___________________/______________/.   м. п.	___________________//   м. п.