Договор №

ДОГОВОР №

«___» ______________ 2017 г.

АО «Ай - Ти Сервис Маг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основание Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить Оборудование в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение ), а Покупатель обязуется обеспечить приемку и оплату Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.
Стоимость и порядок расчетов
Цена Оборудования указывается в Спецификации (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки (согласно пункта 3.1, настоящего Договора), разгрузки, а также все налоги, пошлины, страховые и прочие сборы. Общая сумма Договора определяется суммами согласно Спецификациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Покупатель обязан оплатить Поставщику подлежащую поставке партию Оборудования в срок, устанавливаемый в соответствующей спецификации на поставку Оборудования. Обязательства Покупателя по оплате Оборудования считаются исполненными после списания денежных средств со счета Покупателя. Стоимость каждой позиции Оборудования (Приложение ) фиксируется на момент подписания Договора и является твердой и неизменной в течение всего срока действия Договора. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ.
Срок и условия поставки
Оборудование поставляется Покупателю по адресу, указанному в Спецификации (Приложение ) Поставщик обеспечивает поставку Оборудования в сроки, согласно пункта 3.8, настоящего Договора. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности передать Оборудование не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня передачи, а Покупатель обязан организовать приемку Оборудования в указанные сроки. Приемка-сдача Оборудования осуществляется в рабочие дни. Право собственности г. Москвы и право хозяйственного ведения Покупателя (п.2 ст.299 Гражданского кодекса Российской Федерации) на Оборудование и риск случайной утраты или повреждения оборудования переходит на Покупателя с момента с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. Датой поставки считается дата подписания полномочными представителями Сторон товарной накладной ТОРГ-12, подписываемой в день доставки Оборудования по адресу Покупателя, указанному в Спецификации. В случае обнаружения дефектов в поставляемом Оборудовании, они отражаются в составляемом Акте несоответствия Оборудования. Поставщик обязан устранить дефекты за свой счет в течение периода времени, регламентированного авторизованным сервисным центром производителя оборудования, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления и подписания Сторонами Акта несоответствия Оборудования. По предварительному письменному согласованию с Покупателем, Поставщик вправе заменить Оборудование, подлежащее поставке по настоящему Договору, на другое Оборудование, лучшее по своим техническим характеристикам. При получении Оборудования Покупателю предоставляется право отказаться от приемки по причине произведенной замены, если указанная замена не была предварительно согласована с Покупателем, направив Поставщику мотивированный письменный отказ. Срок поставки указан в Спецификации.
Ответственность сторон
В случае нарушения сроков оплаты Оборудования Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости несвоевременно оплаченной единицы Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости несвоевременно оплаченной единицы Оборудования.  В случае нарушения сроков передачи Оборудования Покупателю, Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в следующем размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости непоставленной/недопоставленной в срок единицы Оборудования по Договору за каждый день просрочки. Поставщик уплачивает неустойку в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного требования Покупателя. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка) Покупатель имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает потерпевшей стороне убытки, а в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством, помимо убытков и неустойку в установленных размерах. Стороны по настоящему Договору достигли соглашения о неприменении к отношениям, вытекающим из настоящего Договора, положений статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на Оборудование (кроме расходных материалов) на позиции Спецификации (Приложение ) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок устанавливается с момента поставки и подписания с двух сторон товарной накладной ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты и/или неисправности Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан своими силами и за свой счет, в срок, регламентированный авторизованными сервисными центрами производителя Оборудования, устранить все выявленные дефекты и/или неисправности Оборудования. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.
Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за несвоевременное выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которое нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия. При этом срок выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не прекращаются, то Стороны должны решить судьбу настоящего Договора по взаимной договоренности. Если Стороны не достигнут соглашения, то любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В случае расторжения Договора по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы, между сторонами будут произведены расчеты за уже поставленное оборудование.

  7.  Арбитраж

Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить отзыв на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

8. Конфиденциальность

8.1 Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую известной в ходе сотрудничества информацию конфиденциального характера исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.2 Вся информация, предоставленная в какой-либо форме раскрывающей Стороной, является исключительно ее собственностью.

8.3 Сторона, получающая информацию, обязуется не разглашать ее третей Стороне и не использовать для собственной выгоды, за исключением цели настоящего Договора.

8.4 Во избежание разглашения информации конфиденциального характера раскрывающей Стороны третьим лицам получающая Сторона обязуется соблюдать в отношении полученной информации режим коммерческой тайны в рамках требований Федерального закона -ФЗ «О коммерческой тайне».

8.5 Информация конфиденциального характера может быть раскрыта третьим лицам исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной форме.

8.6 Получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении информации, если эта информация:

– получена из общеизвестного либо официального источника;

– опубликована в средствах массовой информации в результате неправильного, небрежного или намеренного действия раскрывающей Стороны;

– правомерно получена от третьей Стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;

– представлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей Стороны;

– получена с письменного разрешения раскрывающей Стороны;

– обоснованно раскрыта надзорными органами государственной или муниципальной власти.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Заключительные положения

10.1. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2017 года. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4.  К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение – Спецификация

Поставщик: Полное наименование: Акционерное общество «Ай-Ти Сервис Маг» Краткое наименование: АО «Ай-Ти Сервис Маг» Место нахождения: 455045 Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Ленина д.138, тел.[phone], 42-15-02 Почтовый адрес: 455045 Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Ленина д.138, тел.[phone], 42-15-02 Р/с: 40702810238070001565 К/с: 30101810100000000964 БИК: 046577964 Банк: Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург	Покупатель: Полное наименование: Краткое наименование: Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Р/с: К/с: БИК: Банк:
________________ // м. п.   «  »  2017 г.	______________________ /  ../ м. п.   «  »  2017 г.

Приложение  

  к Договору №

от «___» ____________ 2017г.

Спецификация

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена с НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)

Итого к оплате: 

Условия оплаты: 100 % постоплата в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки.

Адрес доставки:

Поставка Оборудования осуществляется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания Договора. Допустима досрочная поставка.

Поставщик:	Покупатель:
________________ / / м. п.   «  »  2017 г.	______________________ /  ./ м. п.   «  »  2017 г.