ДОГОВОР №
на поставку товара
г. Москва «___» ______ 201__ г.
________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ХАПФОР», именуемый в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – товар), а Заказчик принять и оплатить товар.
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику на склад по адресу: ______________
1.3. Поставщик также обязуется осуществить бережную разгрузку товара в полном объеме.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.
1.5. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документы: инструкции по эксплуатации, технические паспорта, талоны гарантийного обслуживания.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ________________, НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и, руководствуясь положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, не является плательщиком НДС. (Уведомление форма №26.2-1 от 01.01.2001 г. № 000А). (далее - Цена Договора).
2.2. Финансирование работ, проводимых по настоящему Договору, осуществляется из средств бюджета города Москвы в соответствии с кодами бюджетной классификации: ____________________
2.3. Цена Договора включает в себя все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара, расходы на перевозку, доставку, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) банковских дней. Счет выставляется в сумме, оговоренной Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора.
Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст.8 настоящего Договора.
2.5. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в партию товара, оплата производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в партию.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объёме с момента подписания Договора до _________ 201__ г.
3.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
3.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
3.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
3.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
3.6. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, гарантию и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям фирмы-производителя. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый товар покрывается оригинальной гарантией фирмы-производителя.
3.8. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.
3.9. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
3.10. По окончанию приема товара Заказчиком представители Сторон подписывают товарные накладные. В случае несоответствия поставляемого Товара по количеству и качеству условиям настоящего Договора, а также при необоснованном отказе от приёма Заказчиком Товара, Стороны составляют Акт, который служит доказательством при урегулировании Сторонами возникших разногласий.
3.11. Акт обязательно должен содержать следующие сведения: дата его составления, реквизиты представителей Сторон Договора, количественные и качественные недостатки Товара, причины отказа принять Товар Заказчиком, подписи представителей Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно условиям Договора и нормам действующего законодательства РФ.
4.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
4.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования: обмен товара на товар надлежащего качества.
4.4. За нарушение сроков поставки, определяемых в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.
4.5. За нарушение сроков оплаты Товара, определенных в п. 2.4. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.6. Истребование оплаты неустойки, пени и иных санкций возможно только после получения второй Стороной уведомления о характере допущенного нарушения и дате, с которой неустойка, пеня или иная санкция подлежит применению.
4.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и управления.
5. Порядок урегулирования споров
5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
5.2. Все достигнутые договорённости Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скреплённых печатями.
5.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
6. Срок действия, порядок изменения Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до _______________20__ г.
6.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 6.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
6.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
7. Прочие условия
7.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст.8 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: | Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ХАПФОР»
|
Заказчик: _________________ м. п. | Поставщик: Генеральный директор ______________________ м. п. |
Приложение 1
К договору №_________
от «___»________ 201__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Итого: |
Цена Договора составляет _____________________, НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и, руководствуясь положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, не является плательщиком НДС. (Уведомление форма №26.2-1 от 01.01.2001 г. № 000А).
Заказчик: __________________ м. п. | Поставщик: Генеральный директор ________________ м. п. |
