ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 09/17
г. Москва « 13 » марта 2017г.
Общество с ограниченной ответственностью нное предприятие «СКАТТ», именуемое в дальнейшем Поставщик, , действующего на основании Устава, с одной стороны и Региональная общественная организация "Олимпийский совет Ставропольского края" именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице вице-президента Савенко Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности № 26АА1721553 от 01.01.01 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется поставить товар, в количестве и комплектности, оговоренные в п. 2 данного договора.
1.2. Покупатель обязуется:
1.2.1. Принять товар в срок, в количестве и комплектности, предусмотренные данным Договором.
1.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.
2.Комплектность и количество
2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. Общая сумма договора составляет 27500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно гл.26.2. НК РФ.
3.2. Оплата товара производится Покупателем путём перечисления авансового платежа в размере 100% на расчётный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления счёта.
4.Сроки и условия поставки товара
4.1. Поставка товара Покупателю осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня поступления аванса на расчетный счет Поставщика.
4.2. Поставка товара осуществляется за счет Покупателя.
4.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства с момента получения Покупателем товара.
4.4. Покупатель считается исполнившим свои обязательства с момента полной оплаты товара.
5.Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует до исполнения сторонами всех обязательств.
6.Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует, что товар является новым и готовым к эксплуатации.
6.2. В случае некачественной или некомплектной передачи товара Поставщик производит замену или ремонт неисправного товара. Претензии по качеству или комплектности поставленного товара принимаются в течение 10 (десяти) дней с момента поставки.
6.3.Гарантийный срок на бесплатный ремонт и обслуживание товара, произведенного Поставщиком, указывается в «Гарантийных обязательствах» и распространяется на товар, реализованный конечному потребителю на территории РФ. Доставка товара для гарантийного ремонта и его возврат осуществляется за счет Покупателя.
7.Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных п. 4.1. Договора, Поставщик выплачивает штраф в размере 0,1 % от стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Договора.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. До обращения с иском в арбитражный суд стороны должны принять меры к до арбитражного урегулирования спора путем устранения разногласий.
8.Общие положения
8.1. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой стороны.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обоими уполномоченными представителями сторон.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру – для Поставщика и Покупателя.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: Покупатель:
СКАТТ» Юридический адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, рабочий посёлок Андреевка, ст.3-Б Почтовый адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ст.3-Б ИНН 5044092939 Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) Генеральный директор _______ _______/ / | Региональная общественная организация "Олимпийский совет Ставропольского края" РОО «Олимпийский совет Ставропольского края» Рег. номер 262301903926231 В АИК промышленно-строительный банк «Ставрополье»-ОАО , Р/С 40703810900000000814 Вице-президент // |
Приложение
к договору № 09/17
от „ 13 ” марта 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол- во | Цена за ед., руб.(НДС не облагается, гл. 26.2 НК РФ) | Сумма товара, руб.(НДС не облагается, гл. 26.2 НК РФ) |
1 | " Стрелковый электронный тренажёр ( (электронный тир) СКАТТ ГТО/НВП | К шт. | 1 | 27500,00 | ,0 27500,00 |
Без налога (НДС не облагается, гл. 26.2 НК РФ) | 27500,00 |
От Поставщика: От Покупателя:
Генеральный директор Вице-президент
_______ _______/ Рыбнов В. М. / ______________/ /
