Договор на создание инфраструктуры для оказания услуг связи в павильоне № 75 (стр. 1 )

ДОГОВОР

на создание инфраструктуры для оказания услуг связи в павильоне № 75

г. Москва                                 "___" __________ 2018 г.

Акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства», , действующего на основании Доверенности № ВДНХ-17-1-259/17 от 01.01.01 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании  ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», законодательством Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов проведения запроса предложений в электронной форме (протокол № ____________ от «__» _________ 2018 г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, выполнить своими силами и с надлежащим качеством работы по созданию инфраструктуры для оказания услуг связи в павильоне № 75. Объем и сроки выполнения работ согласованы Сторонами и указаны в Техническом задании (Приложение к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания настоящего Договора в 2 этапа:

Этап 1 – Аудит и техническая верификация решения: 5 календарных дней с даты подписания Договора. Этап 2 – Поставка оборудования и пусконаладочные работы: 85 календарных дней с даты подписания Актов о приемке выполненных работ по Этапу 1.

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет: ____________ (______________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _________ (___________________________________) рублей __ копеек. Все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, включены в Цену Договора.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится единовременно, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по второму этапу. Все расчеты по настоящему договору будут производиться по безналичному расчету на основании выставленных счетов и акта о приемке выполненных работ.

2.3. В случае расторжения Договора, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Подрядчика, производятся взаиморасчеты.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере стоимости работ с расчетного счета Заказчика, указанного в статье 13 договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик одновременно с передачей оборудования направляет Заказчику Товарные накладные, Акт о приемке выполненных работ в течение пяти календарных дней по окончании работ и счет-фактуру (при наличии).

3.2. Приемка работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативных документов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Товарных накладных, Акта о приемке выполненных работ и счет-фактуры (при наличии) по каждому этапу.

3.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком работам сторонами оформляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. Датой окончания выполнения работ по настоящему Договору считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ по всем этапам Заказчиком и Подрядчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При несоблюдении срока выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 30% от цены договора.

4.3. Заказчик имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательном расчете по Договору.

4.4. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 30% от цены договора.

4.5.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

Подрядчик обязуется: Обеспечить своей рабочей силой, оборудованием и инструментом выполнение работ, указанных в ст.1 настоящего Договора в соответствии с существующими природоохранными и строительными нормами и правилами. Обеспечить систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку места проведения работ от отходов, строительного мусора, образующегося в процессе выполнения работ. Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием. Обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям (сертификация, санитарные нормы и правила, государственные стандарты, лицензирование и т. п.), установленным законодательством Российской Федерации. Принимать необходимые меры по соблюдению персоналом Подрядчика режима конфиденциальности. При выполнении работ на территории АО «ВДНХ» выполнять правила внутреннего распорядка и соблюдать меры пожарной безопасности, установленные на территории АО «ВДНХ». Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполнения работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (Трех) календарных дней после приостановления выполнения работ. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре. Назначить ответственного работника для взаимодействия с Заказчиком по настоящему Договору. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязуется: Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика на территорию по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119 и доступ в строение 75. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу выполняемых работ.

5.3. Подрядчик вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ при условии отсутствия разногласий по договору. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Договора. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. При этом подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими привлеченными лицами. Привлечение Подрядчиком третьих лиц не влечет изменение Цены Договора, объемов, сроков выполнения работ по Договору. Подрядчик заранее (до заключения договора) уведомляет Заказчика о заключении договора с субподрядчиком. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.
Заказчик имеет право: Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и Договором. Запрашивать у Подрядчика информацию о процессе и состоянии выполнения работ. Приостанавливать  оплату  выполняемых работ, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору. Осуществлять контроль за выполнением работ.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке работ.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, но не менее срока гарантии, установленного производителем.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны и других обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить какими-либо разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При этом, исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.