Закупочная документация по открытому запросу предложений на право заключения договора: Лот №1: Оказание услуг по монтажу приборов учета воды для нужд (стр. 2 )

Приложение

Перечень работ по установке приборов  учета воды

№ п/п	Наименование  работ	Диаметр УУ (мм)
20	25	32	40	50	65	80	100
1	Монтаж обводной линии
2	Монтаж водомера
3	Монтаж фильтра
4	Сварка стыковых соединений кранов шаровых BALLOMAX
5	Монтаж кранов шаровых
6	Монтаж кранов шаровых
7	Установка манометров технических
8	Монтаж КПВЗ
9	Монтаж АСР "Импульс"
10	Наладка системы
11	Тестирование системы

Приложение

Форма календарного плана оказания услуг

начало формы

Календарный план оказания услуг

(согласно утвержденной производственной программы)

Начало выполнения работ: август 2014г.

Окончание выполнения работ: сентябрь 2014г.

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора
июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	5	6	7	8	9	10
Монтаж приборов учета воды	Х	Х

конец формы

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на установку коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды

г. Томск                                                                 ____ _______________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________ ________действующего на основании Устава, с другой стороны,

в целях реализации положений Федерального закона -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ Сокращения:

Закон об энергосбережении – Федеральный закон -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

МКД – многоквартирный дом.

ОДПУ – коллективный (общедомовой) прибор учета расхода холодной воды.

Понятия:

График выполнения работ – утвержденный Исполнителем График установки ОДПУ в многоквартирных домах – Приложение к настоящему договору.

Заказчик – управляющая организация; товарищество собственников жилья; жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив; лицо, уполномоченное представлять интересы собственников помещений в МКД при непосредственной форме управления.

Исполнитель – - ресурсоснабжающая организация, осуществляющая деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Город Томск», обязанная в соответствии с Законом об энергосбережении устанавливать ОДПУ в многоквартирном доме.

Объект – место установки ОДПУ.

Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнять работы по монтажу (реконструкции) водомерных узлов учета, устанавливать и (или) заменять ОДПУ и сдавать результаты работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принимать результаты работ и производить оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2. Сроки выполнения работ по установке ОДПУ и шаровых кранов определяются Графиком выполнения работ.

2.3. Конкретные расценки указываются в прайсе стоимости работ по монтажу узлов учета холодной воды с установкой прибора учета и по монтажу дополнительных шаровых кранов (далее по тексту договора – прайс), являющийся неотъемлемой частью договора. Прайс по монтажу узлов учета составлен с учетом диаметра узла учета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Принять результат работы и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим договором.

3.1.2. За 5 (пять) рабочих дней до начала проведения Субподрядчиком работ по каждому объекту письменно (путем размещения объявления в общедоступных местах) уведомить Заказчика, а в случае его отсутствия - собственников помещений в МКД, о сроках проведения работ и периоде отключения холодного водоснабжения потребителям.

3.1.3. По заявке Субподрядчика обеспечивать отключение МКД от системы водоснабжения на период выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды (отключение запорной арматуры, слив и т. д.) силами Исполнителя. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по отключению МКД от системы водоснабжения, то по данному объекту срок исполнения работ по монтажу ОДПУ соразмерно откладывается на время исполнения Исполнителем своих обязательств;

3.1.4. В течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора предоставить Субподрядчику список Заказчиков с указанием их местонахождения, контактной информации и с разбивкой по МКД, интересы собственников которых они представляют.

3.2. Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Выполнить в соответствии с разделом 11 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» работы, определенные настоящим договором в сроки, указанные в Графике выполнения работ.

3.2.2. Если на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ, стоимость которых составляет менее 10 % от стоимости, определенной  прайсом, то Субподрядчик не вправе требовать дополнительной оплаты за выполнение таких работ, и обязан выполнить их без дополнительного согласования с Подрядчиком.

Если на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ, стоимость которых составляет более 10 % от стоимости, определенной  прайсом, то Субподрядчик обязан предупредить Подрядчика о необходимости выполнения таких работ. Стоимость и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются путем подписания дополнительного соглашения к договору и дополнительных сметных расчетов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения изменений проектной документации. Субподрядчик приступает к выполнению таких дополнительных работ после утверждения Подрядчиком дополнительных сметных расчетов и подписания дополнительного соглашения к договору об увеличении объема выполняемых работ и их стоимости.

  3.2.3. В соответствии со списком, предоставленным в порядке п. 3.1.5. настоящего договора, и Графиком выполнения работ своевременно уведомлять Заказчика об обеспечении допуска к месту предполагаемой установки ОДПУ.

3.2.4. Составить акт о не допуске по форме, установленной Приложением № 3, по каждому объекту отдельно в случае, если Субподрядчик не был допущен на объект для составления акта выполнения работ в соответствии с настоящим договором, и направить указанный акт Подрядчику сопроводительным письмом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выхода на объект. Приостановить выполнение работ по данному объекту до получения указаний от Исполнителя.

По факту выполненных работ представить Заказчику на подписание акт выполненных работ по форме КС-2,справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3,счет фактуру.

3.2.5. Вести журнал производства работ.

3.2.6. Немедленно предупредить Подрядчика и до получения от него указаний в срок до двух рабочих дней приостановить работу при обнаружении не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

3.3. Подрядчик, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика, вправе осуществлять контроль хода и качества выполнения работ, соблюдения сроков их выполнения (графика выполнения работ), качества применяемых материалов.

3.4. Субподрядчик вправе привлечь к выполнению своих обязательств третьих лиц, при этом ответственность за их деятельность несет Субподрядчик.

4.ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По окончании работ Субподрядчик извещает Подрядчика о готовности к сдаче результата работ по конкретному объекту.

Подрядчик выезжает на объект, в котором установлен ОДПУ, проверяет работу узла учета. Субподрядчик присутствует при проверке качества выполненных работ. В случае если узел учета и запорная арматура (при ее наличии) работают надлежащим образом, Подрядчик производит опломбировку узла учета и составляет акт ввода его в эксплуатацию. Замечания по работе запорной арматуры оформляются сторонами в отдельном акте.

4.2. После приемки прибора учета в эксплуатацию Субподрядчик составляет акт приемки выполненных работ с указанием адреса объекта, диаметра узла учета и стоимости выполнения работ (Приложение ) и направляет его Подрядчику.

4.3. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения актов приемки выполненных работ согласовывает их с Исполнителем и направляет Субподрядчику подписанные акты либо мотивированные отказы от приемки работ.

4.4. В случае письменного мотивированного отказа Исполнителя от приема выполненных работ, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию Подрядчика должна быть назначена независимая экспертиза. Если по результатам проведенной экспертизы будет установлено отсутствие недостатков выполненных работ со стороны Субподрядчика, то расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, в противном случае, расходы несет Субподрядчик путем отнесения таких расходов за счет уменьшения цены настоящего Договора.

4.6. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчет, в котором должны быть отражены сведения об объемах, сроках, стоимости выполненных работ (с учетом НДС), в случае привлечении Субподрядчиком для выполнения работ третьих лиц - об объемах, сроках выполнения ими работ.

5.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору указана в Приложении №__ и составляет __________ (__________________) рубля __ копеек, включая НДС 18% (_______________ рублей).

5.2. Общая сумма, подлежащая оплате за выполненные работы подтверждается счетом-фактурой, актом приемки выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон.

5.3. Датой оплаты считать дату списания денежных средств с расчетного счета .

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ – август 2014 г. -  сентябрь 2014 г.

6.2. Срок начала и окончания выполнения работ по каждому объекту определяется Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации установленного оборудования определяется согласно гарантиям завода изготовителя в соответствии с техническими паспортами приборов.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, при соблюдении условий надлежащей эксплуатации и отсутствии повреждений. При выявлении недостатков в работе в течение гарантийного срока Субподрядчик устраняет их своими силами, за свой счет по представлению акта о недостатках, составленного и подписанного представителями Подрядчика и Субподрядчика.

Подрядчик вправе устранить обнаруженные недостатки в работе Субподрядчика своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Субподрядчиком расходов на устранение недостатков в случае отказа Субподрядчика устранить такие недостатки в согласованные Сторонами сроки.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий данного договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, между Сторонами будут разрешаться путём переговоров, в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не более 10 рабочих дней с момента ее получения.

9.2. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в установленном законодательством порядке.

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств вызвано непреодолимой силой возникшей после заключения настоящего договора при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств;

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства и устранения последствий, вызванных такими обстоятельствами;

10.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обязательств, но в любом случае не позднее 5 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от обязательств по причине указанных обстоятельств;

10.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца Стороны принимают совместное согласованное решение о дальнейшем исполнении договора.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.        Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

11.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу либо курьером с обязательной регистрацией через приемную организации-получателя. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте с последующим подтверждением вышеуказанным способом.

11.3. Обо всех изменениях своего местонахождения, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т. п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок.

11.4. Назначить ответственным(и) за исполнение условий настоящего Договора физическое(их) лиц(о), с которым(и) Субподрядчик должен решать все вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора:

___________________________________________________________________________

(Должность, Ф. И.О., телефон и подпись ответственного(ых) лиц(а)).

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Исполнителя. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

12.3. Стороны договорились, что документы, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

13.ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. График и стоимость выполнения работ - Приложение ;