Договор № _

ДОГОВОР  № ____

г. Самара  «__» _______ 2013 г.

__________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице., действующего на основании ________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующей на основании Доверенности № 6 от 01.01.2001г., с другой стороны, совместно именуемые  в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем.

1. Предмет и общие условия Договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора поставить Покупателю строительные материалы согласно Спецификации (Приложение ) (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном  Договором.

  1.2. Поставщик обязуется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня заключения договора передать Покупателю в собственность весь Товар, указанный в Приложении №1, а Покупатель обязуется принять Товар и произвести его оплату на условиях договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Покупаг. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43.

1.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

2. Качество Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

2.2. Некачественный Товар считается непоставленным.

2.3. При обнаружении недостатков (дефектов) в Товаре он должен быть заменен (по частям или в целом) Поставщиком не позднее трех дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.

2.4. Гарантия на Товар составляет двенадцать месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной (далее - Гарантийный срок).

2.5. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим описанием производителя Товара. В случае выхода Товара из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену Товара.

2.6. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечивает Покупателя консультациями по использованию и технической поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара и составляет _________ (_______________________) рублей 00 копеек.

3.1.2. Источник финансирования – средства по обязательному медицинскому страхованию.

3.2. Цена Товара, включает в себя всех стоимость дополнительных затрат Поставщика (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС-18%. Цена Товара указывается в товарной накладной.

3.3. Оплата производится за поставленный Товар на основании подписанных Сторонами товарной накладной и счета (счета-фактуры) на Товар.

3.4. Оплата производится в течение десяти дней с момента поставки Товара Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 3.3. Договора.

3.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно условиям Договора и в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 2.3. Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика  неустойку в размере 1% (один процент) стоимости дефектного Товара.

4.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 1.2. Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 2% (два процента) от цены  Договора за каждый день просрочки.

4.4. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 3.4. Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки.

4.5.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых подтверждается официальным актом компетентного органа государственной власти или Торгово-Промышленной Палаты, или решением Суда.

5.  Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и заключается на срок до 31 декабря 2013 года.

5.2. Любая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств в течение более чем два дня, письменно известив об этом другую Сторону за два дня до этого.

5.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи  с исполнением обязательств по Договору, решаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия  - в Арбитражном суде Самарской области.

7. Изменения и дополнения к Договору. Расторжение Договора

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в случаях,  предусмотренных гражданским законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. В случае изменения адреса или банковских реквизитов у одной из Сторон, заинтересованная Сторона в трехдневный срок обязана проинформировать об этом другую Сторону.

8.3. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью. К Договору прилагается Спецификация (Приложение 1).

8.4. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководству­ются действующим законодательством РФ.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:

Покупатель: ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

Адрес: 443063 г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43

Тел./

Банковские реквизиты:

Поставщик: _______________ М. П.

Покупатель: ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» Заместитель начальника госпиталя по медицинской части _______________ М. П.

Приложение   к договору №_____

от «____» _______ 2013 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№п/п	Наименование товара	Кол-во	Ед. изм.	Код ОКДП	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Клей по гипсокартону "Форман 41" 25 кг	3	шт	48 группа (2429310 Клеи (на основе полимеризационных смол)
2	Брус  20х30мм строганный	300	м/п	37 группа (2010295 Пиломатериалы березовые обычные прочие)
3	Порожек алюминиевый (цвет Орех) L-2,7м	5	шт	118 группа(2714380 Лента стальная прочая)
4	Порожек алюминиевый (цвет Орех) L-1,8м	10	шт	118 группа(2714380 Лента стальная прочая)
5	Порожек алюминиевый (цвет Орех) L-0,9м	20	шт	118 группа(2714380 Лента стальная прочая)
6	Угол перфорированный	20	шт	118 группа (2723432 Угольники)
7	Раствори	10	л	48 группа (2422190 Растворители и смывки для лакокрасочных материалов)
8	Эмаль ПФ-115  белая 2,7кг	22	шт	48 группа (2422129 Эмали, грунтовки и шпатлевки на прочих конденсационных смолах)
9	Лак яхтный АУ (бан.2,3кг) глянцевый	4	шт	48 группа (2422112 Лаки на алкидных смолах)
10	Штукатурка гипсовая  Ротбанд 30кг	5	шт	113 группа(2694600 Штукатурка гипсовая сухая)
11	Гипс строительный 36кг	1	шт	113 группа(Гипс (альбастр) строительный)
12	Цемент М400  50кг	10	шт	113 группа(2694461 Цемент общестроительного назначения для строительных растворов)
13	Пена монтажная ПРОФИ65+750мл	10	шт	107 группа (2519240 Герметики прочие)
14	Клей "Момент - монтаж" универсальный 400гр	10	шт	48 группа(2429310 Клеи (на основе полимеризационных смол)
15	Щебенка	14	мі	18 группа(1413171 Щебень)
16	ДВП (лист 2,75х1,7м)	2	шт	38 группа (2021310 Плиты древесно - волокнистые)
17	Грунт 3кг акриловый по старой краске ВГТ	5	шт	48 группа (2422129 Эмали, грунтовки и шпатлевки на прочих конденсационных смолах)
ИТОГО:

Поставщик: ______________ М. П.

Покупатель: ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» Заместитель начальника госпиталя по медицинской части ______________ М. П.