Документация о закупке 72/2018 ИХБФМ СО РАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИХБФМ СО РАН)
г. Новосибирск	« 25» июля 2018 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ  72/2018

ИХБФМ СО РАН

1.	Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:	Установлены в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящей документации)
2.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:	Заявка на участие в запросе цен подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, отправленного на адрес электронной почты, указанный в извещении о проведении запроса цен, подписанного электронно-цифровой подписью лица, уполномоченного на подачу котировочных заявок в срок, указанный в настоящей документации. Заявка подписывается представителем Участника, уполномоченным на подписание таких заявок. Заявка участника должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника запроса цен на выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в настоящей документации; 2) конкретные показатели работ, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией; 3) цену, выполняемых работ, а также из чего складывается такая цена товара; 4) срок выполнения работ; 5) гарантийный срок на выполняемые работы (при наличии); 6) Фирменное наименование Участника, почтовый и фактический адрес Участника, контактный телефон с указанием контактного лица Участника, ИНН/КПП, банковские реквизиты Участника.
3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:	При описании Участниками закупки поставляемого товара должны быть указаны: 1. Конкретные и действительные характеристики поставляемого товара, соответствующие характеристикам товара, изложенным в Техническом задании (Приложение к настоящей документации), с указанием количества поставляемого товара; 2. Количество поставляемого товара; 3. Гарантийный срок на поставляемый товар.
4.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	Поставка товара осуществляется по адресу: г. Новосибирск,  Ак. Лаврентьева 8. Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется силами Поставщика (либо путем привлечения транспортной компании) и за его счет. Срок поставки товара и выполнения работ по монтажу : в течении 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения Договора.
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):	151 283(Сто пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят три)рубля 71 копейка.
6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:	Форма оплаты: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок и порядок оплаты: - 100% стоимости товара, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней после поставки 100% товара, подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара или Товарной накладной и выставления Поставщиком Счета на оплату.
7.	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):	Цена договора включает в себя: -  непосредственно стоимость Товара; - расходы по доставке Товара, включая транспортные расходы; - расходы по погрузке-разгрузке; - расходы по установке товара и проверке его работоспособности; - страхование поставляемого Товара; -уплату налогов, пошлин, сборов, и других обязательных и неотъемлемых платежей, связанных с выполнение Поставщиком условий договора.
8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:	Заявки на участие в запросе цен подаются по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 8, к. 121 «а» (в случае подачи заявки в запечатанном конверте), либо по адресу электронной почты: *****@***ru (в случае подачи заявки в форме электронного документа); Дата начала подачи заявок на участие в закупке: «25» июля 2018 года; Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «01» августа 2018 года в 12:001.
9.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:	Предоставление участникам закупки разъяснений положений документации о закупке осуществляется по запросам участников, в сроки, установленные п. 6 Извещения о закупке № 72/2018. Порядок подачи участниками запросов на разъяснение положений документации соответствует порядку предоставления документации о закупке и содержится в п. 6 Извещения о закупке № 72/2018. При этом, участник вправе направить указанный запрос Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «25» июля 2018 года; Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «30» июля 2018 года в 12:00. Запросы, поступившие «30» июля 2018 года после 12:00, не принимаются и разъяснения документации по ним не предоставляется.
10.	Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:	Место и дата рассмотрения заявок участников закупки: «02» августа 2018 года в 09:30 по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 8, к. 121 «а». Подведение итогов закупки: «02» августа 2018 года в 09:40.
11.	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:	Требования к участникам закупки: соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 1. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (если законодательством РФ установлены такие требования).
12.	Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. (Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота)).	Не устанавливается.
13.	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления участником закупки, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:	Не устанавливается.
16.	Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки:	Настоящей документацией устанавливается право Заказчика отказаться от проведения данной процедуры закупки
17.	Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки:	Не предусмотрено.

Приложение

к Документации о закупке

.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 72 ЗЦ-223

г. Новосибирск                                                         «____» ___________ 2018 г.

________________________________________________________________ (наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________ (должность лица, Ф. И.О. полностью), действующего на основании ___________________ (Устава/Доверенности (в случае доверенности указать ее реквизиты)), с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИХБФМ СО РАН), , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола подведения итогов закупки . г. (номер протокола № ___________ от __.__.2018 г.), Раздела 10 Положения о закупке товаров, работ, услуг ИХБФМ СО РАН заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

1.1. «Покупатель» поручает, а «Поставщик» принимает на себя следующие обязательства:

-  Закупка кондиционера с проведением монтажных работ (в дальнейшем «Товар») в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность, в обусловленный настоящим договором срок Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном в настоящем договоре срок.

II. Стоимость товара и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору составляет ___ ___ (________________) рублей  копеек.

2.2. Указанная в п.2.1. цена включает в себя: непосредственно стоимость Товара, расходы по доставке Товара, включая транспортные расходы, расходы по установке товара и проверке его работоспособности, уплату налогов, пошлин, сборов, и других обязательных и неотъемлемых платежей, связанных с выполнение Поставщиком условий настоящего договора.

2.3. Покупатель производит оплату товара в следующем порядке: 100% стоимости товара, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней после поставки 100% товара, подписания Сторонами Акта выполненных работ, Акта приемки-передачи товара или Товарной накладной и выставления Поставщиком Счета на оплату.

2.4. В счете, счет-фактуре или товарной накладной Поставщика на поставленный Покупателю Товара, в соответствии с настоящим договором, обязательно указывается номер и дата настоящего договора.

2.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

III. Условия поставки

3.1. Поставщик осуществляет поставку и установку товара: в течении 10 (Десяти) рабочих дней, с даты подписания настоящего Договора.

3.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик производит доставку товара своим транспортом или транспортной компанией и производит разгрузку товара  Покупателю по адресу . Поставщик производит установку товара и проверку его работоспособности.

3.3. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной после подписания сторонами товарно-транспортной (товарной) накладной и/или акта приема-передачи товара. Товарно-транспортная (товарная) накладная и/или акт приема-передачи Товара подписываются ответственными лицами Поставщика и Покупателя.

3.4. Датой поставки товара Покупателю является дата на товарно-транспортной накладной и/или акте приема-передачи Товара.

3.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю после подписания товарно-транспортной (товарной) накладной и/или акта приема-передачи.

3.6. Риск случайной гибели Товара несет собственник.

3.7. Подписанная Покупателем (или уполномоченным им лицом, действующим на основании выданной доверенности) накладная и/или акт приема-передачи Товара, является документом, подтверждающим передачу товара и отсутствие претензий по количеству со стороны Покупателя.

3.8. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к товарам подобного рода, быть надлежащего качества и быть пригодным для целей его использования и удостоверяться соответствующей документацией (при наличии).

3.9. Поставляемый товар должен быть упакован таким образом, чтобы при транспортировке товар не был подвержен внешним воздействиям.

3.10. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, в случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков Товара, в праве по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок, но не более 10 (Десяти) рабочих дней, с момента уведомления Поставщика Покупателем об обнаружении неустранимых недостатков поставленного Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

либо в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего договора;

3.11. Требования, указанные в п. 3.10. настоящего договора не предъявляются Поставщику в случае, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

3.12. В случае отказа от приема товара Покупатель обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

IV. Качество товара

4.1. Товар должен упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность поставляемого товара при перевозке и хранении.

4.2. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным.

4.3. Качество товара должно соответствовать уровню качества, предъявляемого к товарам подобного рода.

V. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется

5.1.1. Осуществить поставку товара согласно разделам I, II, III, IV настоящего договора.

5.1.2. Осуществить монтаж поставленного товара в соответствии с условиями спецификации Приложение 1 к договору.

5.1.3. Документом, подтверждающим исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, является акт приемки-передачи товара, накладная и акт приема – сдачи работ, подписанные уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя и заверенные оригинальными печатями Сторон.

5.1.4. Направить Покупателю комплект документов на поставляемый товар, включающий в себя, счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную и/или УПД (универсальный передаточный документ.

5.1.5. Гарантийные обязательства Поставщика действуют в течение срока, указанного в документах к поставляемому Товару и должны составлять не менее срока, указанного в техническом описании Товара, содержащемся в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (при наличии такого срока).

5.2. Покупатель  обязуется:

5.2.1. Оплатить товар в соответствии с разделом II настоящего договора.

5.2.2. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

VI. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % стоимости товара поставляемого по конкретной заявке Покупателя по настоящему договору, поставка которого (Товара) задерживается. Поставщик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.3. Покупатель имеет право на предъявление претензий по качеству и количеству принятого товара в сроки, предусмотренные гражданским законодательством РФ.

VII. Форс – мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, например: война, гражданские волнения, эпидемия, действия государственных органов, пожар, землетрясение, наводнения и прочие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, не имеющая возможности выполнения договорных обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить своего контрагента. Бремя обоснования невыполнения обязательств по Договору несет на себе Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы.

VIII. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами по возможности посредством переговоров, путем направления претензии.

8.1.1. При направлении претензии срок ее рассмотрения Стороной (которой адресована претензия) и ответа на нее составляет 5 (Пять) рабочих дней, со дня ее получения.

8.1.2. При не направлении ответа на претензию, Стороной ее получившей, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее получения, Сторона, направившая претензию, считается соблюдшей досудебный порядок разрешения споров.

8.2. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.

IX. Прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2018 г., а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

X. Юридические адреса и реквизиты сторон

«ПОКУПАТЕЛЬ» ИХБФМ СО РАН 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 8 , E-mail: *****@***ru Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (ИХБФМ СО РАН Ц25590) в Сибирском ГУ Банка России по Новосибирской области,	«ПОСТАВЩИК»
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ИХБФМ СО РАН Директор _______________   м. п.	________________ ________________ ___________________ / _________________   м. п.

Приложение

к Договору № 72 ЗЦ-223

от __.__.2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

г. Новосибирск                                                         __ ______ 2018 г.

Наименование, характеристика и количество поставляемого «Товара»:

№ п/п	Наименование товара (услуги)	Технические особенности или параметры	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. товара, (руб.)	Итоговая стоимость товара, руб.
ИТОГО, руб.:
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ИХБФМ СО РАН ______________________ ________________________ _._._________   м. п.	_________________ ________ _________________________ / ___________   м. п.

1 Время, указанное в тексте настоящей документации – местное (новосибирское).