ДОГОВОР № ______
х. Семичный « ___ » ____________ 2018г.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Семичанская школа – интернат» Дубовского района, , действующего на основании Устава, с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного действующего законодательства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик », и __________, в лице _________________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий ДОГОВОР (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить заказчику воду питьевую, далее товар, способом, по адресу, в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в Спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а заказчик обязуется принять и оплатить товар.
2. Цена товара и порядок расчётов.
Цена на товар, указанная в Спецификации (Приложение 1), остается неизменной до полного выполнения сторонами своих обязательств. Общая сумма Договора составляет _________руб.______ коп. Оплата осуществляется по факту поставки товара на склад заказчика. В момент полной поставки товара Поставщик обязан предоставить заказчику для подписания:- счет и накладную на получение товара.
До момента устранения недостатков товара, выявленных в ходе приёмки товара, заказчик вправе не подписывать накладную на получение товара и не несёт за это ответственности в случае несоответствия товара по количеству, комплектности или качеству требованиям настоящего контракта, либо иным требованиям.
Оплата товара осуществляется заказчиком в течение 15 банковских дней с момента поступления соответствующих бюджетных средств на расчетный счёт заказчика в рублях РФ путём перечисления денежных средств на банковский счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре.3. Условия и порядок поставки и приёмки товара.
Качество и комплектность передаваемого Поставщиком товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным нормативно-техническим требованиям и стандартам для таких изделий. Одновременно с передачей товара заказчику должны быть переданы необходимые сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, нормативно-техническая документация, а также надлежаще оформленные товарные накладные. На товар устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам с момента передачи Поставщиком товара заказчику. Условия гарантии отражены в гарантийных талонах. Приём-передача товара производится путём подписания товарных накладных, и акта приёма-передачи. Акт приёма-передачи товара подписывается сторонами по результатам приёмки товара по количеству, комплектности и качеству. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки. Тара и упаковка являются безвозвратной. Стоимость тары и упаковки входит в цену товара.3.5. Приёмка товара по количеству, комплектации осуществляется заказчиком в момент передачи, по качеству в течение 10 дней с момента приемки товара. Приемка товара по качеству осуществляется заказчиком самостоятельно в результате испытания товара на работоспособность. В случае обнаружения несоответствия товара и (или) его части требованиям качества, Поставщик обязан по вызову заказчика в семидневный срок с момента получения вызова обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в месте проведения приёмки товара для оформления акта об обнаруженных недостатках. При отсутствии на товаре внешних повреждений, обязанность доказывания отсутствия своей вины в происхождении дефекта лежит на «Поставщике». В случае отрицания Поставщиком своей вины в возникновении дефекта, производится экспертиза с участием независимого эксперта. Акт, составленный с участием независимого эксперта, признаётся сторонами окончательным. В случае неявки представителя Поставщика для составления акта, либо при явке неуполномоченного представителя Поставщика в установленный срок, заказчик вправе самостоятельно составить акт об обнаруженных недостатках товара, который будет обязательным для обеих сторон.
4. Ответственность сторон
В случае обнаружения заказчиком недостатков товара при его приемке или в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки товара или заменить товар своими силами и за свой счёт в соответствии с условиями гарантийного талона. Отсутствие претензий заказчика по количеству, качеству или комплектности товара при его получении не лишает заказчика права ссылаться на недостатки товара (в том числе, явные), выявленные при его приёмке по количеству, качеству, комплектности. В случае нарушения срока поставки товара, либо поставки всего или части товара, товара ненадлежащего качества, заказчик вправе отказаться от принятия всего или части товара и потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств, которые должны быть перечислены Поставщиком в течение 3-х банковских дней с момента получения им уведомления об этом. За нарушение срока поставки товара, Поставщик, помимо сумм причинённых убытков и штрафа, уплачивает заказчику пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного в срок товара за каждый календарный день просрочки. За нарушение срока оплаты товара заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки.5.Форс-мажор
6. Сроки действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с « ____ » ___________ 2018 года и действует до 31 декабря 2018г. Настоящий Договор составлен в 2 ( двух ) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.7. Порядок разрешения споров
Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, стороны обязуются урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд при условии соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию другой стороны, обязана направить ответ в течение 15 календарных дней. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик: Заказчик:
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Семичанская школа-интернат» Дубовского района
347400, ул. Ленина 1, х. Семичный Дубовский район, Ростовская область
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов – на - дону
Директор
______________
Приложение к Договору №____
от «____ » _______________2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
«Заказчик» - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Семичанская школа-интернат» Дубовского района
«Поставщик» -
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена, рублей | Сумма |
1 | Вода питьевая Лозновская 19л | бут | |||
ИТОГО: |
Доставка товара осуществляется Ростовская область, Дубовский район, х. Семичный, ул. .
. «Заказчик» «Поставщик»
Директор___________ / /
