Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
П Р О Е К Т
Контракт № МЭР18/25043д
г. Москва ___ _________ 2018 г.
Государственное бюджетное учреждение города Центр поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы (ГБУ ЦПСиД САО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ИП , действующий на основании свидетельства из ОГРНИП 317505300019918 от 01.01.2001, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 01.01.01 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за свой счет своими и/или привлеченными силами и средствами осуществить комплекс Работ по санитарной обрезке аварийных деревьев на земельном участке Заказчика (далее - Работы) по адресу: Б. (далее - Территория), согласно Техническому заданию (Приложению № 1 к настоящему Контракту) (далее - ТЗ).в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Москвы, в частности Законом города Москвы г. (ред. от 01.01.2001) «О Защите зеленых насаждений».
Обязательства Сторон по настоящему Контракту считаются выполненными в полном объеме после выполнения Подрядчиком всех Работ и оплаты Заказчиком результата выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, для осуществления соответствующих видов Работ.2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта, составляет сумму в размере: 59 940 рублей (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) без НДС. НДС не облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Источник финансирования: ПФХД – 2017, КБК 244-225.
3.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик оплачивает работы, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ и выставленного Подрядчиком счета, в течение 5 (пять) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
Стоимость Работ включает в себя все расходы и издержки Подрядчика по исполнению всех своих обязательств, в том числе:
расходы Подрядчика, связанные с привлечением третьих лиц к исполнению обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;
иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением возложенных на него обязательств по настоящему Контракту.
3.3. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются Заказчиком на основании выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Любые изменения, ведущие к увеличению или уменьшению объема, стоимости Работ и сроков их выполнения, должны согласовываться Сторонами и оформляться дополнением к настоящему Контракту.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
Обеспечить свободный доступ на Территорию автомашин, оборудования и персонала Подрядчика.4.1.3. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
4.1.4. Назначить ответственного представителя Заказчика для контроля и надзора за качеством, объемом и сроками выполнения Работ и их приемки в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Контракту), Локальной сметой (Приложение к настоящему Контракту).
4.2.2. Устранить за свой счет все недостатки и недоработки, выявленные в процессе производства Работ и их приемки, которые произошли по вине/халатности Подрядчика.
4.2.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности во время производства Работ на Территории, включая соблюдение правил дорожного движения.
4.2.4. В течение 2 (два) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи выполненных Работ, в соответствии с п. 5.3. Контракта, вывезти за пределы Территории все принадлежащие Подрядчику инструменты и оборудование, применяемые для удаления зеленых насаждений на Территории Заказчика.
4.2.5. Исполнять, полученные в ходе производства Работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.6. Ликвидировать на Территории любые аварии и иные негативные последствия, наступившие во время производства Работ по вине Подрядчика и возместить причиненный материальный ущерб.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Календарным графиком Работ и сдаются Заказчику в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком Работ с соблюдением промежуточных сроков выполнения Работ.
5.2. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ по Контракту передать Заказчику, подписанные со своей Стороны Акты о приемке выполненных работ, а Заказчик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней обязан подписать со своей Стороны Акты или дать мотивированный отказ в письменной форме и возвратить полученную им документацию.
5.3. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме после выполнения последним всех принятых на себя обязательств по настоящему Контракту и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.4. В случае, если в процессе выполнения Работ выявится невозможность их дальнейшего проведения, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ и не позднее следующего за приостановлением дня уведомить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней (с момента уведомления Заказчика о приостановлении Работ) разрешить вопрос о продолжении Работ по настоящему Контракту.
5.5. В случае досрочного прекращения Работ по инициативе Заказчика Стороны составляют двусторонний Акт об объемах фактически выполненных Подрядчиком Работ на дату прекращения Работ, на основании которого производится взаиморасчет между Сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.3 – 6.4 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
6.3.1 3 процента от Цены Контракта в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 1 798,20 рублей;
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контрактом.
6.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.10. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к согласию, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ и правилами производства дел в указанном суде, решения которого являются обязательными к исполнению обеими Сторонами.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны или гражданской войны, Актов государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого имели место подобные обстоятельства, а также последствия этих событий.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента их наступления.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу.
9.2. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства Работ на Территории по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Настоящий Контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.5. На момент подписания настоящего Контракта, перечисленные ниже приложения являются его неотъемлемой частью:
Приложение - «Техническое задание»
Приложение - «Локальная смета»
Приложение - «Календарный график Работ».
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Юридический адрес: 125465, г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 35 Б. Департамент финансов города Москвы (ГБУ ЦПСиД САО ) ОКТМО 45339000000 т. 8(495) 707-70-17 Директор | ПОДРЯДЧИК 143912, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Янтарный, ул. Кольцевая, ОГРНИП 317505300019918 от 01.01.2001 ИНН 500119877360 Банк: Дополнительный офис № 000/00100 Восточного отд. по Московской обл. Среднерусского банка ПАО Сбербанк Расч. счет 40802810440000025513 Корр. счет 30101810400000000225 Тел./ф.: 8(495)215-1665, т. email: *****@***ru. |
Приложение
к Контракту № МЭР18/25043д
от _____. __________.2018 г.
Техническое задание
1. Объект закупки: выполнение работ по санитарной обрезке аварийных деревьев на земельном участке Заказчика (далее - Работы) по адресу: Б.
2. Цена контракта: 59 940,00 рублей (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) без НДС. НДС не облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ.
3. Источник финансирования: ПФХД - 2017.
4. Код бюджетной классификации Российской Федерации: 244-225.
5. Краткие характеристики оказываемой услуги:
Санитарная обрезка аварийных деревьев. Распиловка на носимые части. Уборка зоны работ "под грабли". Погрузка вручную порубочных остатков. Вывоз порубочных остатков.
6. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции вида, номенклатуры или ассортимента:
Санитарная обрезка аварийных деревьев в количестве 20 (двадцать) штук.
7. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: не требуются.
8. Общие требования к оказанию услуг, требования по объему гарантий качества на результаты осуществления закупок:
9. Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг:
10. Требования соответствия нормативным документам:
Оказанные услуги должны отвечать всем требованиям по качеству, безопасности, предусмотренными действующими нормами, правилами, техническими регламентами и иными требованиям, установленным действующим законодательством.
11. Сроки оказания услуг, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:
Согласно графику производства работ.
12. Порядок выполнения работ, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной выплаты исполненных условий контракта:
Заказчик оплачивает работы, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ и выставленного Подрядчиком счета, в течение 5 (пять) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
13. Качественные и количественные характеристики выполненных работ:
14. Изменение объема работ: Предусмотрена возможность изменения объема работ в соответствии с пп. а, б п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона -ФЗ.
ЗАКАЗЧИК Директор | ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель |
Приложение
к Контракту № МЭР18/25043д
от _____. __________.2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___________
на обрезку аварийных деревьев на территории ГБУ Центр «Детство»
СПИСОК | |||||
№№ | Адрес | ДЕРЕВЬЯ, | А/ВЫШКА, | А/БУНКЕР-8м3, рейс | А/БУНКЕР-27м3, рейс |
1 | г. Москва, | 20 | х | 1 | х |
2 | ВСЕГО: | 20 | х | 2 | х |
| |||||
№№ | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Договорная цена, руб. | Договорная сумма, руб. |
1 | Санитарная обрезка аварийных деревьев по частям промаль-пинистами с веревок и с а/вышки (1 м-смена), бензопилами | дер. | 20 | 1 680,00 | 33 600,00 |
2 | Закраска мест спила ветвей деревьев вручную масл. краской | дер. | 20 | 116,00 | 2 320,00 |
3 | Работа а/вышки консоль 25 м с переездами и переустановками | смена | х | х | 0,00 |
4 | Переноска вручную ветвей к месту погрузки в а/бункеры на расс-тояние ~ 30 м (в местах, недоступных для подъезда автобункера) | дер. | 20 | 248,00 | 4 960,00 |
5 | Распиловка ветвей на мелкие обрубки на земле и в бункерах для уплотнения укладки (экономия кол-ва рейсов) перед вывозом | дер. | 20 | 353,00 | 7 060,00 |
6 | Вывоз в автобункерах емк. 8 м3 древесных порубочных отходов после санитарной обрезки аварийных деревьев | рейс | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
7 | ИТОГО | 59 940,00 | |||
8 | ВСЕГО по Сметному РАСЧЕТУ: | 59 940,00 | |||
59 940,00 рублей (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) без НДС. | |||||
ЗАКАЗЧИК Директор | ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель |
Приложение
к Контракту № МЭР18/25043д
от _____. __________.2018 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
Наименование Работ | Сроки выполнения Работ по Контракту |
1 | 2 |
Работы по санитарно-формовочной обрезке деревьев лиственных пород в ГБУ Центр «Детство»" в 2018 году | 12 календарных дней |
- Примечание:
- Сроки выполнения Работ могут быть изменены в связи с неблагоприятными погодными условиями: (проливной дождь, туман, сильный ветер, град).
ЗАКАЗЧИК Директор | ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель |
Приложение
к Контракту № МЭР18/25043д
от _____. __________.2018 г.
АКТ № ________________
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Москва ____. ______. 2018 г.
Стороны Контракта № _____________ от ____._____.2018 года составили настоящий акт о нижеследующем:
в соответствии с Контрактом Подрядчик выполнил работы (оказал услугу) на сумму 59 940,00 рублей (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) без НДС. НДС не облагается в связи с применением ИП "" упрощенной системы налогообложения на основании Информ. письма ИФНС № 000 от 10.07.17 г.
Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта.
Недостатки выполненных работ не выявлены.
Заказчик удовлетворен результатом выполненных Подрядчиком работ и претензий к Подрядчику не имеет.
Подлежит к оплате Подрядчику:
_________________________________________________________________________________ руб.
НДС не облагается в связи с применением ИП "" упрощенной системы налого-обложения на основании Информ. письма ИФНС № 000 от 10.07.17 г.
ЗАКАЗЧИК Юридический адрес: 125465, г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 35 Б. Департамент финансов города Москвы (ГБУ ЦПСиД САО ) ОКТМО 45339000000 т. 8(495) 707-70-17 Директор | ПОДРЯДЧИК 143912, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Янтарный, ул. Кольцевая, ОГРНИП 317505300019918 от 01.01.2001 ИНН 500119877360 Банк: Дополнительный офис № 000/00100 Восточного отд. по Московской обл. Среднерусского банка ПАО Сбербанк Расч. счет 40802810440000025513 Корр. счет 30101810400000000225 Тел./ф.: 8(495)215-1665, т. email: *****@***ru. |
