ДОГОВОР
поставки №
г. Москва « » _2017г.
Индивидуальный предприниматель Багдасарян Сурен Карапетович , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании Свидетельство о Государственной регистрации года, с одной стороны, и -------------------, именуемая в дальнейшем Покупатель, -----------------------., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства поставка и сборка мебели по адресу:
1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Договора и сметной документацией.
1.3. Заказчик обязуется принять результат работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Объем выполняемых работ установлен в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация) .
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 00 ( ) НДС не облагается (на основании п. 2 ст. 346.11. Налогового кодекса РФ Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС). Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Поставка производится силами Поставщика не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения ДОГОВОРА!
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
Контроль исполнения обязательств по Договору, включая сроки, объемы и качество выполнения работ производимых Подрядчиком, осуществляет Заказчик или уполномоченное им лицо. После завершения выполнения работ Подрядчик не позднее одного рабочего дня письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в п. 4.2. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3. Договора, Заказчик или уполномоченное им лицо рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа уполномоченным представителем Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленную отчетную документацию в соответствии со статьей 4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Проверять качество выполняемых Подрядчиком работ. Приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору. Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Договора. Подрядчик обязан: Выполнять работы в сроки, установленные в статье 3 настоящего Договора и в соответствии с Графиком выполнения работ. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и предоставить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора в соответствии со статьей 4 настоящего Договора. Своевременно устранить своими силами за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период Гарантийного срока.
Гарантийный срок распространяется на все, что является результатом работ Подрядчика, в том числе, на выполняемые по настоящему Договору работы и применяемые материалы, и составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
Статья 6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные п.3.1. Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления оплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости работ, подлежащих исполнению, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного п.3.1. Договора.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных заявками учреждений, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ, подлежащих исполнению, за каждый день с момента направления Подрядчику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков выполнения работ (либо возмещение своих расходов на устранение недостатков), до момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (устранения недостатков выполнения работ / поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков выполнения работ.Статья 7. Порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по решению судебного органа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Статья 8 . Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « 31 » 12. 2017 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки при наличие подтверждения о получении уведомления.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение – Спецификация.
7. Юридические адреса,
платежные и отгрузочные реквизиты сторон:
«ПОТАВЩИК»: Индивидуальный предприниматель Багдасарян Сурен Карапетович. | «ПОКУПАТЕЛЬ»: Адрес: |
Адрес фактический/юридический: 107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, корп.1, Р/с 40802810800000028301 К/с 30101810200000000700 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. МОСКВА Тел. Тел.8 (495)210-27-51 e-mail: *****@***ru | ИНН : КПП: Л\С Р/СЧ 40601810200003000002 банк ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА, ТЕЛ. |
Индивидуальный предприниматель ___________________ / / М. П. | Директор ___________________ / . / М. П. |
Приложение
К договору №
от « » 2017
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
1 | шт | 1 | |||
2 | шт | 1 | |||
СУММА: НДС не облагается
Поставщик Покупатель
Индивидуальный предприниматель
«Багдасарян Сурен Карапетович» Директор
___________________ _________________
М. П. М. П.
