ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена, порядок и форма расчетов устанавливаются в Спецификации к Договору. Обязательства Покупателя по оплате, предусмотренные соответствующей Спецификацией к настоящему договору, являются встречными по отношению к обязательствам Поставщика по предоставлению соответствующих документов, оформленных надлежащим образом в соответствии с установленными требованиями, являющихся основанием для осуществления платежа в соответствии с условиями настоящего договора и/или соответствующей Спецификации к нему. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом исполнения обязательств по оплате (датой оплаты) признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Согласованная в Спецификации сторонами цена на Продукцию твердая и фиксированная, и не может быть изменена в одностороннем порядке. Покупатель (при необходимости) направляет Поставщику акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору, который Поставщик обязан в течение 10-ти дней с даты получения подписать и направить Покупателю, либо предоставить Покупателю мотивированный отказ от подписания указанного акта. Цена настоящего Договора определяется стоимостью Продукции, поставленной в течение срока действия настоящего Договора, и суммой расходов Поставщика подлежащих возмещению Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора. При возникновении денежных обязательств по Договору, проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения срока поставки Продукции Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,04 % от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае поставки с нарушением условий настоящего договора по количеству Поставщик за свой счет в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 30-ти календарных дней с момента получения претензии Покупателя, производит восполнение недопоставленной продукции. При поставке некачественной, некомплектной Продукции Поставщик своими силами и за свой счет в течение 30-ти календарных дней с даты получения претензии Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, производит замену не качественной Продукции, доукомплектовывает Продукцию.
Поставщик также обязан возместить Покупателю все убытки, понесенные в связи с поставкой некачественной, некомплектной продукции, включая транспортные расходы по возврату брака Поставщику/замене забракованной Продукции.
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
В случае если Поставщик, получивший претензию Покупателя, в установленный срок не устранил нарушения, связанные с поставкой некачественной, некомплектной Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 15 % от цены некачественной (некомплектной) Продукции, при этом уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
При нарушении Поставщиком установленных настоящим Договором сроков исполнения обязательств по передаче документов, предусмотренных п.2.1., п.3.10. настоящего Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку, за каждый не переданный в срок документ, в размере 0,01 % от цены Продукции, указанной в соответствующей Спецификации и в отношении которой в срок не переданы соответствующие документы, за каждый день просрочки. В случае поставки контрафактной продукции, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 30 % от цены продукции согласно спецификации. При этом Поставщик обязан заменить поставленную контрафактную продукцию своими силами и за собственный счет, а также возместить Покупателю все связанные с этим нарушением убытки. Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, решаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента получения. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством, а также по решению суда в случае неисполнения одной из Сторон принятых на себя обязательств с возмещением противоположной Стороне понесенных ею убытков, которые должны быть подтверждены документально. В случае нарушения сроков окончательной оплаты Продукции Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,04% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также военных действий, правительственных постановлений или распоряжений государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия вышеуказанных обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия указанных обстоятельств в 7-ми дневный срок с даты их наступления, а также прекращения. Подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный уполномоченным компетентным органом по месту их действия. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении либо прекращении указанных обстоятельств в 7-ми дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2017 года. После истечения срока действия настоящего Договора его условия сохраняют силу для обязательств, возникших на его основе. Любые дополнения или изменения настоящего Договора производятся только по согласованию Сторон в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, если иное не установлено настоящим договором или действующим законодательством. Документы, переданные средствами факсимильной связи (или электронной почтой), имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов должны быть переданы в течение 30 календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи (или электронной почтой). Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Продукция, поставленная Поставщиком и не оплаченная Покупателем, не находится в залоге у Поставщика. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Покупателя. При изменении реквизитов, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 3-х дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом. Также, в указанный срок стороны обязаны информировать друг друга о внесении изменений в учредительные документы, в том числе в части ограничения полномочий лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, о смене высшего руководства по качеству, об изменениях в системе обеспечения качества продукции, которые могут отрицательно сказаться на результатах летной годности и безопасной эксплуатации основного изделия, об изменениях производства или его расширении за счет организации производства в других местах и т. д. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (пяти) лет. При наличии страхования ответственности Поставщика по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, Поставщик предоставляет Покупателю страховое свидетельство (полис), подтверждающее страховое покрытие.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. До момента заключения настоящего Договора, Поставщик предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 30% от цены Договора.
8.2. Исполнение обязательств по Договору может обеспечиваться предоставлением выданной банком независимой гарантии (далее – банковская гарантия) или внесением денежных средств на счет Покупателя (обеспечительный платеж). Выбор способа обеспечения исполнения основных обязательств по настоящему договору определяется Поставщиком самостоятельно с учетом соблюдения нижеуказанных требований к такому обеспечению.
8.3. Обязательные требования к банковской гарантии:
- банковская гарантия является безотзывной и содержит сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в случае ненадлежащего исполнения обязательств по поставке Продукции, указанной в Спецификации по Договору;
- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее чем через 1 (один) месяц с даты окончания срока выполнения обязательств по поставке Продукции, указанной в Спецификации по Договору;
- банковская гарантия должна быть выдана банком-гарантом, который соответствует установленным ГК «Ростех» «Требованиям к банкам, гарантии которых принимаются Корпорацией и организациями Корпорации в качестве обеспечения заявки и /или обеспечения исполнения договора, заключаемого Корпорацией или организацией Корпорации по итогам процедуры закупки» (приложение к Закупочной документации);
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
