Договор № _ (стр. 2 )

6.6. Стоимость Работ по Договору определена в рублях РФ и рассчитывается исходя из стоимости 1 (одного) нормо-часа, которая устанавливается в размере 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей (НДС не облагается в связи с УСН (статья 346 пп.12,13 главы 26.2 НК РФ) и количества фактически отработанных нормо-часов при выполнении диагностики и ремонтных Работ, количества регламентных нормо-часов при проведении ТО (Приложение к Договору).

6.7. Стоимость запасных частей и расходных материалов определяется в соответствии с действующим Прайс-листом Подрядчика на момент выполнения Работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на запасные части и расходные материалы, использованные при выполнении Работ по Договору, предоставляется Подрядчиком, но не более срока, предоставленного Заводом-изготовителем этих запасных частей и расходных материалов.

7.2. На выполненные Подрядчиком Работы устанавливается гарантийный срок:

- сервисное обслуживание – 20 дней или наработка моточасов до следующего сервисного обслуживания, регламентированного нормативной и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя техники (в зависимости, что наступит раньше);

- ремонтные работы - 30 календарных дней или наработка 250 моточасов (в зависимости, что наступит раньше);

7.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего факт выполнения этих Работ.

7.4. При выполнении Работ с использованием запасных частей и/или расходных материалов, предоставленных Заказчиком, гарантия на эти запасные части и расходные материалы не предоставляется.

Документально обоснованные претензии Заказчика по качеству выполненных Работ и/или использованных при этом запасных частей и расходных материалов (при надлежащей эксплуатации Техники), предъявленные Подрядчику в течение гарантийного срока, устраняются в согласованные (с учётом наличия необходимых запасных частей и расходных материалов у Подрядчика) сроки, за счет Подрядчика. Гарантийные обязательства не распространяются на механические неисправности связанные с эксплуатацией техники, расходные материалы, на неисправности возникшие при нештатных режимах работы техники, неисправности вызванные неквалифицированным ремонтом и ремонтом третьими лицами за рамками заключенного Договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется:

       а) выполнять Работы, согласно заявкам Заказчика, предварительно согласованным с Подрядчиком;

       б) при выполнении Работ руководствоваться требованиями, инструкциями завода-изготовителя и правилами техники безопасности;

       в) предупреждать Заказчика об изменении условий выполнения Работ;

  г) в случае выявления в процессе выполнения работ неисправностей, угрожающих безопасности при эксплуатации техники, немедленно уведомлять об этом Заказчика и приостанавливать выполнение работ до устранения этих неисправностей;

       д) ознакомлять Заказчика с требованиями по проведению регламентных работ, разработанными и рекомендованными производителями;

е) своевременно предоставлять Заказчику документы, указанные в настоящем Договоре.

ж) в случае выполнения Работ на территории Заказчика обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.

       з) в случае обнаружения не выявленных при диагностике скрытых неисправностей запасных частей, подлежащих ремонту или замене, в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщить об этом Заказчику.

       8.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется:

а) соблюдать правила завода-изготовителя, изложенные в Руководстве по эксплуатации технике;

б) регулярно следить за показаниями счетчика моточасов и других приборов контроля для определения срока исполнения регламентных работ;

в) назначать и указывать в заявке лиц, ответственных за принятие выполненных Работ и имеющих право подписи Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Заказ-нарядов;

г) осуществлять оплату выполненных Работ в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

д) информировать Подрядчика обо всех замеченных отклонениях функционирования Техники и оборудования, выявленных в процессе её эксплуатации;

е) обеспечивать выполнение требований техники безопасности, экологической и санитарной безопасности при выполнении Работ не на территории Подрядчика;

ж) обеспечивать емкости под отработанные технические жидкости, а также утилизацию их и расходных материалов при выполнении Работ не на территории Подрядчика;

з) непосредственно после окончания Работ, своевременно осуществлять их приемку по настоящему Договору и подписывать Акт сдачи-приемки выполненных Работ, либо предоставлять мотивированный письменный отказ от принятия выполненных Работ. В случае не поступления Подрядчику мотивированного письменного отказа в течение 3-х рабочих дней с момента фактического окончания Работ (с отметкой Подрядчика о получении), Работа считается надлежаще выполненной и принятой Заказчиком;

  и) обеспечивать присутствие на объекте в момент приемки выполненных Работ сотрудника, уполномоченного принять эти Работы по настоящему Договору и подписывать Заказ-наряды, Акты и иные необходимые документы.

к) в случае производства работ на территории Заказчика обеспечить безопасное ведение работ с применением по необходимости погрузо-разгрузочных механизмов.

л) в случае выполнения Работ на территории Заказчика информировать Подрядчика об особенностях объекта, на котором находится Техника, источниках повышенной опасности в зоне работ, провести инструктаж по ОТ и ТБ.

м) своевременно подписывать заказ-наряды и другие документы на выполненные Работы.

н) в случае повреждения по вине Заказчика диагностического и ремонтно-технического оборудования Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, возмещать Подрядчику материальный ущерб.

о) при выполнении Работ на территории Заказчика, Заказчик обязан обеспечить сохранность ремонтно-технического инвентаря и оборудования, предоставленного Подрядчиком для выполнения Работ, в период его нахождения на объекте Заказчика, в т. ч. в межсменные перерывы и нерабочие дни.

п) соблюдать технические рекомендации Подрядчика по эксплуатации и проведению профилактических осмотров Техники.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, связанным с настоящим договором, будут разрешаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получения письменной претензии, направленной заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается дата на уведомлении о получении заказного письма, содержащего мотивированные требования Стороны.

9.3. При не урегулировании спорных вопросов в претензионном порядке они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9.4. В случаях нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1%, но не более 10 % от суммы не своевременно исполненных или неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.5.В случаях нарушения сроков оплаты Подрядчиком вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1%, но не более 10 % от суммы не своевременно исполненных или неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера или других, независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Если такие обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств Сторонами.

10.4.Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются соответствующим документом компетентного органа (Уполномоченный государственный орган и т. д.).

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.1.1. Основания расторжения Договора по инициативе Заказчика:

- Если Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или оказывает Услугу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания Услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный Договором срок;

- Если отступления в оказании Услуг от условий Договора или иные недостатки результата оказанных Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

11.1.2. Порядок расторжения Договора Заказчиком:

В течение трех рабочих дней, с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик:

- размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе и направляет Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.