ДОГОВОР №_________
Оказание услуг по установке
силовых розеток подвала здания
г. Москва, Зеленоград ___________ г.
Общество с ограниченной ответственностью () именуемое в дальнейшем Подрядчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (оказать услуги) по установке силовых розеток подвала здания, расположенного по адресу: _____________________________, согласно совместно утвержденного (Заказчиком и Подрядчиком) технического задания и сметы (Приложение и Приложение соответственно).
1.2. Заказчик обязуется оплатить Работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. до начала проведения работ принять у Заказчика место проведения работ по Акту приема-передачи, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора. Данный Акт является неотъемлемой частью настоящего Договора;
2.1.2. произвести Работы в течение срока, указанного в п. 4.1 настоящего Договора;
2.1.3. выполнить Работу с надлежащим качеством, на своем оборудовании и своим инструментом.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, принять результат работ. При обнаружении недостатков и (или) дефектов в работе, в течение 3 (трех) дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 настоящего Договора;
2.2.4. до начала работ Подрядчика выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. в случае вновь возникших обстоятельств, не учтённых при утверждении технического задания и сметы, компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования, инструментов и проведенные работы, необходимых для выполнения дополнительных работ;
2.2.6. назначить Подрядчику дату и время проведения работ по установке силовых розеток подвала здания (даты и время проведения работ могут совпадать с выходными, праздничными днями, либо с днями каникул учащихся);
2.2.7. до принятия работ по Акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту проведения работ;
2.2.8. на время выполнения работ Подрядчиком назначить ответственное сопровождающее лицо, обладающее необходимой компетенцией и навыками в организации подобных работ;
2.2.9. по окончании работ Подрядчика самостоятельно произвести подачу питающего напряжения на силовые розетки подвала здания;
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ;
2.3.3. увеличить срок выполнения работ по установке силовых розеток подвала здания в случае затруднения доступа или невозможности отключения/подключения питающего напряжения, а также невозможности беспрепятственного доступа к необходимым помещениям по вине Заказчика с фиксацией данных фактов в соответствующем Акте для предоставления Заказчику;
2.3.4. для выполнения работ по установке силовых розеток подвала здания требовать от Заказчика назначения дополнительных ответственных сопровождающих лиц, обладающих необходимой компетенцией и навыками в организации подобных работ;
2.3.5. начать, провести и закончить работы без совместно утвержденного (Заказчиком и Подрядчиком) технического задания, без подписания Акта приема-передачи помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, без ответственного сопровождающего лица, обладающего необходимой компетенцией и навыками в организации подобных работ. В этом случае Подрядчик выполняет объем работ на свое усмотрение и не несет ответственность за неправильно или некорректно выполненные работы, вся ответственность за неправильно или некорректно выполненные работы в данном случае целиком и полностью ложится на Заказчика.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Работ по Договору составляет 57 249, 60 (Пятьдесят семь тысяч двести сорок девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % – 8 732, 99 (Восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 99 копеек.
3.2. Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком в виде авансового платежа в размере 20% суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет 11 449, 92 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % – 1 746, 60 (Одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 60 копеек, в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими его сторонами и выставлении счёта на предоплату.
3.3. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в виде платежа в размере 80% суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет 45 799, 68 (Сорок пять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % – 6 986,39 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 39 копеек, в течение 10-ти банковских дней со дня подписания акта выполненных работ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в течение 20 рабочих дней с момента поступления предоплаты.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. При завершении Работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают Акт приема-передачи выполненных работ.
5.2. Заказчик принимает Работу путем подписания Акта приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения об окончании работ.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный Акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости контракта.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости контракта.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. В случае изменения у любой из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» апреля 2018 г., а в части исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору – до момента полного исполнения таких обязательств.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4801-й, дом 5 Фактический адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4801-й, дом 5 / в Филиал № 000 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА к/с 30101810345250000745 БИК 044525745Тел.: 8(903)964-10-30 *****@***ru www.garnetstar.ru Генеральный директор _______________________ М. П. |
