-99
на поставку химических реактивов и материалов
г. Зерноград « » _____ 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской» (ФГБНУ «АНЦ «Донской»), далее «Заказчик», , действующего на основании доверенности № 2 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и __________________, далее «Поставщик», в лице _________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, на основании решения единой комиссии (протокол № 1-99 от _____2018 г.), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
2. Условия поставки
2.1. Товар доставляется Заказчику за счет Поставщика его силами и средствами по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3.
2.2. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику документы о соответствии качества товара (сертификат качества, паспорт качества, и т. п.).
2.3. Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора.
2.4. Товар считается полученным Заказчиком с момента подписания им товарных накладных и акта сдачи-приемки товара при условии отсутствия возражений Заказчика..
2.5. Товар должен сопровождаться уполномоченным представителем Поставщика (с надлежаще оформленной доверенностью), который принимает участие в сдаче-приемке по количеству и качеству. Во всем остальном стороны руководствуются инструкциями Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (постановление Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (постановление Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7).
2.6. В случае поставки Товара без уполномоченного представителя Поставщика приемка товара не производится.
2.7. Качество должно соответствовать требованиям действующего ТУ или ГОСТ на соответствующий вид товара.
2.8. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям договора Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта.
2.9. Товар (материалы) должен быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска не ранее 2017 года. Поставка товара (химические реактивы) осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара, с не менее чем 70% запасом срока годности.
2.10. Для личного контроля за указанными в договоре сроками поставки товара, решения технических проблем, проведения проверок, обеспечения приемки товара по количеству, комплектности, качеству и прилагаемых к нему документам представителем от Заказчика назначается-научный сотрудник отдела физиологической, биохимической и технологической оценки селекционного материала .
3. Цена Договора и порядок расчета
3.1. Цена Договора составляет ____________руб. , в т. ч. НДС.
3.2. Цена Договора включает: стоимость товара, доставку, погрузочные и разгрузочные работы, налоги и другие обязательные платежи, включая НДС, необходимые для выполнения настоящего Договора.
3.3. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса, оплата в течение 20 банковских дней после поставки, с учетом п.4.3. настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить на качественный в 3-дневный срок и уплатить штраф в размере 7 тыс. руб.
4.2. В случае не поставки товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 7 тыс. руб. и возмещает Заказчику понесенные им убытки.
4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров в соответствии с п.2.3. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки поставки, начиная со дня следующего после дня истечения срока, по день подписания товарных накладных и акта сдачи-приемки товара, включая день подписания этого акта. Указанная в настоящем пункте неустойка начисляется и удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Поставщику за поставленный товар в бесспорном порядке, указав размер рассчитанной неустойки, согласно настоящему пункту, в акте сдачи-приемки товара.
4.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору произошло в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны настоящего Договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018 г.
5.2. Истечение срока действия Договора не снимает ответственности за его неисполнение.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем предъявления претензии, которая должна быть рассмотрена в 3-х дневный срок.
6.2. В случае не урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законом порядке.
7. Порядок изменений и дополнений Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, а также в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
7.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
7.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчик обязан уведомить Поставщика о своем намерении путем направления соответствующего уведомления Поставщику (телеграммой, заказной почтой, электронной почтой, вручить лично Поставщику или его представителю под расписку).
7.5. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае просрочки поставки Товара Поставщиком более чем на 5 дней, расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: ФГБНУ «АНЦ «Донской» 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, Научный городок, 3 , , в Отделении Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону e-mail: *****@***ru Заместитель директора по производству _______________ | Поставщик: |
Приложение
К договору № 1-99 от _____2018г.
Спецификация
на химические реактивы и материалы
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с учетом НДС. | Сумма с учетом НДС. |
1 | Набор реагентов "ДНК-ЭКСТРАН-3" для выделения ДНК из тканей растений. Набор предназначен для выделения ДНК солевым методом. Рассчитан на 100 реакций. Включает Протеиназу К. Набор содержит 1 лизирующий, 2 осаждающих и 1 промывочный раствор, соосаждающий компонент и буфер для растворения ДНК. Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре. Условия транспортировки: без охлаждения | шт. | 20 | ||
2 | РНКаза А Фермент РНКаза Применение: получение высокоочищенных препаратов ДНК Характеристики: Не содержит ДНКаз Активность: 10 ед/мкл Комплектация поставки: раствор фермента с концентрацией 10ед/мкл объемом 300 мкл Проверка качества: контроль отсутствия амплификации РНК до 50 цикла в полимеразной цепной реакции в реальном времени при деградации 10 мкг РНК за 30 мин при 370С Отсутствие деградации ДНК при совместной инкубации в течении 1час при 37єС | шт. | 10 | ||
3 | Олигонуклеотиды, 20 ОЕ Олигонуклеотиды длиной до 100 звеньев, готовы к использованию, очищены в полиакриламидном геле (ПААГ) и обессолены, определена концентрация. На каждый олигонуклеотид выдается паспорт. Степень чистоты не менее 98%. Проверка и характеризация качества работы на матрице. | шт. | 280 | ||
Итого |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ
№ п/п | Ген | Олигонуклеотиды | Последовательность (5'-3') | Кол-во п. н. |
1 | Lr 17а | Xgwm614 F | gat cac atg cat gcg tca tg | 20 |
Xgwm614 R | ttt tac cgt tcc ggc ctt | 18 | ||
2 | HvCBF2 | F | cca agc tcg cgt agt agg ac | 20 |
R | agc tcc agc tct cca act ca | 20 | ||
3 | HvCBF4 | F | atg gac gtc gcc gac atc | 18 |
R | tta gca gtc gaa caa ata gct | 21 | ||
4 | Saltol | RM7075 F | tat gga ctg gag caa acc tc | 20 |
RM7075 R | ggc aca gca cca atg tct c | 19 | ||
5 | Rf1 | Xtxp18 F | act gtc tag aac aag ctg cg | 20 |
Xtxp18 R | ttg ctc tag cta ggc att tc | 20 | ||
6 | Shs | S18 F/R | tcc aca gca gtt gta cat cag | 21 |
S18 F/R | ttc cac agc agt aca taa ttg cc | 23 | ||
7 | S336 F/R | tcc cca tca cat cga atg | 18 | |
S336 F/R | ttc ccc atc aca agt aga caa c | 22 |
Шкала синтеза - 0,2 мкмоль, Оптическая плотность - 15-20 ОЕ
Заказчик: ФГБНУ «АНЦ «Донской» Заместитель директора по производству _______________ | Поставщик: |
