договор ПОСТАВКИ №1
г. Москва «____» __________ 2017 г.
_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем "Поставщик", , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором, Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товаров (далее - Товар) в количестве и по цене указанной в Спецификации (Приложение ), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе - не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.3. Поставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счет Поставщика.
Цена Договора и порядок расчётов Цена Договора включает стоимость Товара по Договору в соответствии со Спецификацией и составляет 85 630 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 15 копеек, в том числе НДС(18%) – 13 062 рубля 23 копейки.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, субсидия на выполнение государственного задания, КБК _________________/_________, КОСГУ ________.
2.2. Стоимость Товара на период действия Договора является твердой и пересмотру не подлежит.
2.3. Оплата Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней от даты полной поставки Товара Покупателю согласно Спецификации и на основании выставленного счета, счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и иных документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Авансовый платеж не предусмотрен.
2.4.В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.5.Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с лицевого счета Покупателя, указанного в ст. 11 настоящего Договора.
2.6. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Покупателем.
Сроки, условия поставки и срок договора
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора по адресу: _______________________________________________________________
3.2. В момент поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю товарные накладные (ТОРГ-12), счет, счет-фактуру и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. При передаче Товара Покупатель обязан осуществить проверку по качеству и количеству единиц Товара, согласно Спецификации (Приложение ), подписать накладные.
3.4. В случае несоответствия количества единиц Товара, указанного в Спецификации (Приложение ), Покупатель составляет Акт с указанием фактически принятого количества Товара, а в случае несоответствия качества Товара составляет Дефектный Акт с перечнем несоответствий. Поставщик обязан осуществить допоставку Товара и (или) заменить Товар ненадлежащего качества в сроки, согласованные с Покупателем.
3.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и подписания товарных накладных.
3.6. Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года включительно, в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их полного исполнения.
Гарантии
4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, полностью соответствует требованиям, установленным Госстандартом.
4.2. Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар соответствует гарантийному сроку заявленному фирмой-изготовителем и указывается в гарантийном талоне (если предусмотрено производителем) и/или на сайте фирмы-изготовителя. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, Поставщик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента обнаружения обязан устранить недостатки за свой счет или заменить Товар, при этом гарантийный срок исчисляется с даты замены или устранения недостатков.
4.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
4.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Договора в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Покупатель вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 3 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.
5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы Товара, предусмотренного Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. Не позднее 30 календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.
Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.4. В течение 40 календарных дней с даты исполнения обязательства Договору Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.6. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:
5.2.7.1. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания, документов подтверждающих поставку Товара, по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные Товары.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
5.4.3. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.4. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящему Договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Размеры штрафов, пени, неустоек определены согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 2,5 % Цены Договора, что составляет 2 140 (Две тысячи сто сорок) рублей 75 копеек.
7.4. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 10 % от Цены Договора, что составляет 8 563(Восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 02 копейки.
Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
8.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
8.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке.
9.2. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в следующих случаях:
-Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.
-Нарушения Поставщиком срока поставки Товара.
9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае принятия Покупателем необоснованного решения об отказе в приемки поставленного Поставщиком Товара.
9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 11 Договора.
10. Прочие условия
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Договор имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Приложение – Спецификация.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Покупатель: ___________________________________ Юридический: ____________________________________; Фактический: ____________________________________; Телефон: ____________________________, факс: _______________________________; Плательщик: ____________________________________ л/с _________________________________ р/с: _________________________________ _____________________________________ ОГРН: ИНН: КПП: БИК: | Поставщик: Юридический: 141407, г. Химки, Московская обл., ул. Панфилова д.7, помещение 1, комната 7. Фактический: 141407, г. Химки, Московская обл., ул. Панфилова д.7, помещение 1, комната 7. Тел: +7 (985) 697-23-21 Получатель: Р/счет 40702810100000083218 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» К/с 30101810400000000555 E-mail: *****@***com |
___________________________________ ___________________/_______________/ М. П. | Генеральный директор ___________________/ / М. П. |
Приложение
к Договору от ____._____.2017 г. № 1
Спецификация
№ | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. ед. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
1 | Шкаф металлический офисный ПРАКТИК "AM-1845" (в1830*ш472*г458мм;30кг), разборный | шт. | 1 | 7 200,00 | 7 200,00 |
2 | Подвесная регистратура ярлычки д/подвесных папок мягкий пласт. ESSELTE 94514 | шт. | 25 | 131,62 | 3 290,50 |
3 | Подвесная регистратура Эконом, А4, 10шт. в уп. | шт. | 65 | 428,67 | 27 863,55 |
4 | Шкаф картотечный ПРАКТИК "AFC-04" (в1330*ш466*г631,мм), 4 ящика для 200 подвесных папок (БЕЗ ПАПОК) | шт. | 1 | 16 700,30 | 16 700,30 |
ИТОГО: | 55 054,05 | ||||
В том числе НДС(18%) - | 8 398,08 |
Покупатель: ______________________ | Поставщик: |
_________________________________ ___________________/_____________/ М. П. | Генеральный директор ___________________/ / М. П. |
