«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. председателя закупочной комиссии

______________//

«19» июня 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (№5.35/06/2017)

Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 6.6.2 (9) Положения о закупке. Предмет договора: Оказание услуг по изготовлению ДСЕ (индивидуальный номер закупки – 589). Количество товара / объем работ, услуг: 624 шт. Заказчик закупки: АО «ТЗ «Ревтруд»

Место нахождения: г. Тамбов

Почтовый адрес: _______________________

Официальный сайт: _____________________

Тел./факс, электронная почта: ____________

Организатор закупки: Функции организатора закупки выполняет Заказчик.

Место нахождения: 1

Почтовый адрес: _______________________

Тел./факс, электронная почта: ____________

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 1.  Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: все необходимые сведения приведены в проекте договора. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента подписания договора по 23.06.2017 года. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 780 061 (семьсот восемьдесят тысяч шестьдесят один) рублей 94 копеек, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.         Форма, сроки и порядок оплаты продукции: все необходимые сведения приведены в проекте договора. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства. Номер позиции по ОКПД2: 25.62.20. Номер позиции по ОКВЭД2: С.25.62.20 Сведения о контрагенте: , 392029 4 Б, ИНН / /682901001, Требования к участнику закупки: устанавливаются в соответствии с подразделом 10.4 Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех». Дополнительные комментарии: Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в закупке. Настоящее извещение имеет силу документации о закупке. Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом проекте договора (Приложение к Извещению), являющемся неотъемлемой частью настоящего извещения (документации) о закупке. Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с поставляемым товаром / выполняемой работой / оказываемой услугой приведены в проекте договора (Приложение к Извещению). Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без каких-либо последствий в любой момент до заключения договора. Прочие сведения: Срок, место и порядок предоставления документации о закупке – не устанавливается. Дата и время начала, окончания подачи заявок, место и порядок их подачи – не устанавливается. Место и дата рассмотрения , подведения итогов закупки – не устанавливается. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки – не устанавливается. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик – не устанавливается. Форма, порядок и срок предоставления разъяснений положений документации о закупке – не устанавливается. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок – не устанавливается. Возможность проведения преддоговорных переговоров – допускается. Приложения: Приложение к Извещению – Проект договора.

Приложение к Извещению

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Проект договора

ДОГОВОР №

  «  »  2017г.

______________, в лице _______________________, действующее на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и АО «ТЗ «Ревтруд», , действующее на основании доверенности № 000/33 от 01.01.2001г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


Предмет договора

1.1  Данный Договор составлен во исполнение государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.01г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 2912.2012г. . Договор заключен в рамках Государственного контракта № 000 от 01.01.2001г

1.2.  Подрядчик обязуется выполнить токарные, фрезерные, слесарные работы из давальческого материала и передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять товар в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3  Подрядчик обязан до получения окончательного расчета по Договору от 01.01.2001г №1 заключить с уполномоченным банком (ПАО) ВТБ договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.

1.4  Подрядчик обязан уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации до заключении Договора (Договоров) с ними о том, что Договор (Договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия отдельного счета.

1.5  Подрядчик обязан заключать Договора с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора с обязательным указанием в них:

  1.5.1 Информацию об идентификаторе государственного контракта (№ 000);

  1.5.2 Условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке (ПАО) ВТБ, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;

  1.5.3  Обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, ИНН/КПП) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»

  1.6  Подрядчик обязан обеспечить доступ Заказчику к сведениям о кооперации по Договору.

  1.7  Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном Подрядчиком соисполнителе (третьем лице) его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, ИНН/КПП) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»

  1.8  Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика информацию о затратах по исполненному договору

  1.9  Подрядчик обязан предоставлять (после полного исполнения договора и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявления о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по договору.

  1.10  Стороны обязаны вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору

  1.11  Стороны обязаны соблюдать режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»

Цена товара и порядок расчётов Стоимость услуг (работ) по токарной, фрезерной, слесарной обработке деталей и сборочных единиц, составляющих предмет настоящего договора, определяется соглашением сторон и устанавливается в спецификации. Спецификация согласовываются и подписываются уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика в рабочем порядке и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма договора составляет 780061 рубль 94 копейки (Семьсот восемьдесят тысяч шестьдесят один рубль 94 копейки), в том числе НДС 18% -118992 рубля 94 копейки. Условия оплаты – авансирование 70% от стоимости продукции в соответствии со спецификациями на основании выставленного счета. Окончательный расчет - в течение 10 банковских дней на основании Акта оказанных работ (выполненных работ) или Универсального передаточного документа (УПД). Оплата за товар (работы услуги) осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке (ПАО) ВТБ при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты товара (работ, услуг) считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика. Заказчик вправе за счет собственных средств осуществлять закупку продукции (работ, услуг) у Подрядчика, необходимой для выполнения государственного оборонного заказа, в пределах цены Договора по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора 

3. Порядок и срок поставки

3.1.  Самовывоз товара транспортом Заказчика.

3.3. Право собственности на товар переходит от Подрядчика к Заказчику с момента передачи продукции Заказчику. Первичными документами для отгрузки Товара является Универсальный передаточный документ

3.4. Датой поставки товара считается дата отгрузки.

4. Гарантии качества

4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим требованиям, установленным в чертежах, и подтверждается этикеткой, содержащей подпись и печать ОТК. 

4.2. Подрядчик обязан в течение 20 дней устранить брак или заменить продукцию на годную.

4.3. В случае рекламации для оценки качества Заказчиком должны быть представлены образцы поставленного товара. Если Заказчик не предоставит рекламацию в установленные сроки, он теряет право предъявлять претензии к Подрядчику по любым дефектам товара. Претензии по скрытым производственным дефектам предъявляются в течение 5 дней с момента обнаружения.

4.4. Поставщик не несет ответственность за дефекты товара, возникшие в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации или условий хранения.

4.5. СМК Поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков отгрузки товара Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,03% стоимости товара за каждый день нарушения срока, установленного в спецификации.

5.3. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором, применяются в случае предъявления претензии в письменной форме Стороной, права которой нарушены. При этом начисление штрафных санкций производится с момента нарушения Стороной своих обязательств, установленных договором, до момента исполнения этих обязательств.

5.4. Уплата штрафа не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5.5. В случае самовывоза Заказчик обязан вывезти товар в течение 30 дней с момента получения уведомления о готовности товара к отгрузке. За нарушение сроков вывоза Заказчик уплачивает Подрядчик штраф в размере 0,03 % стоимости товара за каждый день просрочки.

5.6. В случае отказа от принятия изготовленного товара Заказчик полностью возмещает Подрядчику затраты, произведенные Подрядчиком на изготовление данного вида товара, а также затраты, связанные с дальнейшей переработкой данного вида товара. При этом предварительная оплата, поступившая на расчетный счет Подрядчика за данный товар, возвращается Заказчик в течение 60 дней за исключением затрат Подрядчика на изготовление данного товара и затрат на его дальнейшую переработку. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком в соответствии с ГК РФ.

5.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

5.8. КД, переданная, Подрядчику Заказчиком является собственностью Заказчика и используется для исполнения обязательств только по настоящему договору. По истечению срока действия договора КД подлежит возврату Заказчику.

6. Форс-мажор

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют данные обстоятельства.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору.

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению данных обязательств.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения договорных обязательств.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон или судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий договора другой Стороной.

8. Порядок разрешения споров

8.1. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.

8.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров Сторон, в случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке в Арбитражном суде по Тамбовской области.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Договор, переданный по факсу, имеет юридическую силу до момента поступления оригинала

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты сторон

Заказчик: АО «ТЗ «Ревтруд»

392000, 1

АО «ТЗ «Ревтруд» г. Тамбов

Р/счет 40702810815250001455 

Операционный офис в г. Тамбове Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

кор/счет 30101810100000000835        

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:  Поставщик:

Заместитель коммерческого директора 

АО «ТЗ «Ревтруд» 

_______________   ________________

М. П. «  » _________ 2017г  М. П. «  » _________ 2017г