Договор № _

ДОГОВОР № _____________

на выполнение инжиниринговых экспертных работ проектной документации.

г. Москва                                                «_____» ____________ 2017г.

____________________ учреждение  ____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», _______________________________,и Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринг» , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, с соблюдением требований п. 5 ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001 №  44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44 - ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется провести инжиниринговые экспертные работы и выдать заключение о состоянии проектной документации__________________ .

1.2. Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в сроки и по цене, установленные настоящим Договором. Ответственность за качество выполненных работ субподрядными организациями перед Заказчиком несет Подрядчик в полном объеме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1 Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.2 Приказом по организации назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей  Заказчика, осуществляющих технический контроль выполнения работ, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.3.Организовать в установленном порядке и в соответствии с требованиями нормативных правовых документов рассмотрение и утверждение проектной документации.

2.1.4. Оказывать содействие при выполнении работ по настоящему Договору.

2.2. Права и обязанности Подрядчика:

2.2.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые  на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства и нормативными документами РФ.

2.2.2. Представить Заказчику экспертное заключение в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Тома брошюруются в 2-х экземплярах.

2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в  письменном виде,  в том числе о внесении изменений и дополнений в техническое заключение, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

Если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора,  то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору,  в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.2.4. Не вносить, без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком, изменения в техническое заключение, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

2.2.5. Информировать регулярно Заказчика по его  конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

2.2.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять экспертное заключение, в случае получении от Заказчика мотивированной письменной  претензии  относительно качества,  полноты документации разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора, с  нормативными требованиями.

2.2.7. В течение трех дней представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Полная стоимость работ по настоящему Договору составляет 95000 (девяносто пять тысяч) рублей,  НДС не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

3.2.Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5-и банковских дней после завершения работ на основании Акта выполненных работ, счета и счета фактуры.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик  письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ  в сроки предусмотренные Договором. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик  предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной составом проекта, и Акт сдачи-приемки работ (работ), оформленный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. Не позднее 2 (двух) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ  по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику,  подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработки и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ  требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик  в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику, запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный  Подрядчиком  Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение, что  Подрядчик устранил  недостатки (выполнил доработку) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы  и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один, из которых направляет Подрядчику.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Договора являются основанием для оплаты Подрядчику  выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитываются в порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации .

5.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.8. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошла в следствии непреодолимой силы или произошло по вине другой стороны.

5.9. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.

5.10. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на Объекте.

5.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения) объема работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1.        Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

7.2.         Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

7.3.        Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.4.        В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Подрядчиком работ.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1.        В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2.        Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений подписанных в форме электронного документа.

8.3.        До передачи спора на разрешение арбитражного суда  Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8. 3.1.         Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2.         Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.3.         В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

8.3.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с подписания и действует до «31» декабря 2017 г.

9.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору 20 (двадцать) календарных дней с подписания.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.         Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в ст. 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.        Договор составлен и подписан в форме электронного документа.

11.3.        Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик: Инжиниринг» 115191, г. Москва, 2-я Рощинская улица, этаж 5, пом. Iа ком. 1. Расчетный счет 40702810740000026668 Банк  ПАО «Сбербанк России»  г. Москва Корреспондентский счет 30101810400000000225 Генеральный директор