ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
г. Москва « » мая 2018 г.
Индивидуальный предприниматель , действующий на основании ОГРНИП № 000 от 01.01.2001г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ________________________________________________________действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по праздничному оформлению мероприятия «Последний звонок 2018» на территории Заказчика. Объем и сроки оказываемых услуг указаны в приложении №1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору в п.1.1, составляет (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек НДС не облагается. В стоимость включены все расходы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Заказчик перечисляет указанную в п. 2.1 сумму на расчётный счёт Исполнителя в течение 3-х дней после подписания Акта сдачи-приёмки.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Договора Продавец вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного Товара.
3.3. В случае просрочки исполнения Продавцом обязательства по поставке Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,5 (ноль целых пять десятых процента) стоимости товара, поставка которого просрочена (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки).
3.4. В случае если Продавец не поставил Товар в количестве, установленном Договором, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара.
3.5. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Договора по качеству, такой Товар подлежит возврату Продавцу, а Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости некачественного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора).
3.6. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Договора Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости недоукомплектованного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора).
3.7. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату штрафа в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости некачественного Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки).
3.8. В случае нарушения сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату штрафа в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости недопоставленного Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки).
3.9. В случае нарушения Продавцом условий Договора, ответственность за нарушение которых не установлена отдельно в настоящем разделе, Заказчик вправе потребовать уплату:
за неисполнение обязательств, которые носят длящийся характер – штрафа в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) от цены Договора за каждый факт неисполнения своих обязательств;
за неисполнение обязательств, которые не носят длящийся характер – неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день неисполнения своих обязательств.
3.10. Во всех случаях влекущих возврат Товара Продавцу, Покупатель обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Продавца. Расходы, понесенные Получателем и (или) Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Продавцом.
3.11. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору Продавец уплачивает штраф в размере 5 (пять) процентов от цены Договора за каждый факт нарушения гарантийных обязательств.
3.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3.13. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.Любые исправления и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
4.2.Все приложения, содержащие ссылку на настоящий Договор, являются его неотъемлемой частью.
4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу действия.
4.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 17.06.2018г.
5.2.Действие настоящего договора может быть прекращено в следующих случаях:
-по соглашению сторон,
-при наступлении форс-мажорных обстоятельств,
-при неисполнении любой стороной своих обязательств по договору
5.3.Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.4.Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действуют до полного исполнения обязательств по договору.
6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель: ИП |
ИНН: 580602952354 ОГРНИП: 312582708800019 |
р/с: 40802810500260000231 в АО «СМП Банк» |
30101810545250000503 |
БИК 044525503 |
Индивидуальный предприниматель ________________ // |
Приложение к договору
№_____________ от ___ мая 2018г.
Спецификация оказываемых услуг.
№ п/п | Наименование | Описание | Адрес/дата | Цена |
1 | Гирлянда из воздушных шаров | Размер шаров «9», цвет: белый, золото; На 2-х козырьках по 6 метров гирлянды. Высотный монтаж. Колонны вертикальные 4 штук, высотой 2,5 метра | Крылатские холмы 45 к2; 24 мая 2018г. | 9900 |
2 | Запуск колокольчика в небо | Колокольчик плетеный из шаров «5», размер 2 метра высотой, золото, красный бант. Запуск в небо с помощью гелиевых шаров в количестве 150 штук, размер «12» | Крылатские холмы 45 к2; 24 мая 2018г. | 12000 |
итого | 21900 |
Итого к оплате: (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек НДС не облагается.
Индивидуальный предприниматель
________________ //
