Договор №_ (стр. 2 )

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

5.8. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

5.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

5.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

6.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 2.2 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с условиями Договора.

6.3.3. Привлечь с письменного разрешения Заказчика к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц - субподрядчиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.

6.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары за свой счет и своими силами, и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

6.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

6.4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Договора в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРООДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли  после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств обязательным условием является письменное уведомление контрагента по Договору не менее чем за 3 (три) дня после наступления указанных обстоятельств о невозможности исполнять свои обязательства по Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА, ТАРА, УПАКОВКА ТОВАРА. Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТ и ТУ, и обеспечивающую сохранность товара при перевозке. Качество Товаров должно соответствовать требованиям технических регламентов, межгосударственных стандартов, национальных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий, стандартов организаций, действующим в отношении данного вида Товара. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации/срока хранения, гарантийного срока. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен сопровождаться документами (копии, заверенные печатью Поставщика), подтверждающими качество и безопасность Товара:

- декларация о соответствии;

- сертификат соответствия.

8.5. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки Товара автомобильным, железнодорожным транспортом, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе.

9.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

9.1 Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

9.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар действует с момента подписания товарной накладной Сторонами в течение 12 месяцев, если другого не предусмотрено заводом изготовителем.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

- Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

- Осуществление поставок некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

- Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных договором.

10.3. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме в двух экземплярах и подписаны обеими сторонами.

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.