Конкурсная документация № 000 по проведению открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, - кровля; - Чувашская Республика, - кровля; - Чувашская Республика, — кровля (стр. 5 )

5.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Договору работы и использованные материалы составляет 5 (пять) лет.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы .

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику (требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере 0,1 процента от цены настоящего Договора.

6.4. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по настоящему Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.

6.5. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Договором, Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения письменного требования.

В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки (пени, штрафа) либо письма с обоснованием незаконности выставления штрафных санкций он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии со способом обеспечения исполнения настоящего Договора (банковская гарантия) либо в судебном порядке.

6.6. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

6.7. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обеспечение исполнения обязательств

7.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены настоящего Договора, а именно 594 385 (пятьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят пять) руб. 23 коп.

7.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

7.3. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора выбрана безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 2 (два) месяца.

7.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора выбрано внесение залога на расчетный счет Заказчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал платежного поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

7.4. В случае, если Подрядчиком по истечении пяти дней с момента заключения настоящего Договора не был предоставлен оригинал безотзывной банковской гарантии или оригинал платежного поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства.

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения настоящего Договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору, за период с заключения настоящего Договора до даты начала срока действия гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта и вводу его в эксплуатацию.

7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей главе настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По получении претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

9. Срок действия, порядок изменения Договора

9.1. Настоящий Договора действует с момента заключения его Сторонами до исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 9.1 настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

9.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

9.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. Изменение, расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены настоящего Договора без изменения, предусмотренного настоящим Договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий настоящего Договора;