на поставку контейнеров для сбора отходов (ТБО)
Тульская область 04 марта 2016 г.
г. Новомосковск
Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и «ТАГМАШ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса ценовых предложений в электронной форме (реестровый номер торгов 2443292) заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется в срок, в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором, передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить следующее имущество:
№ п/п | Наименование товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
1. 2. | Контейнер металлический без крышки объёмом 0,75 м3; Бункер металлический без крышки объёмом 8 м3 | штук штук | 50 10 |
в соответствии со Спецификацией (Приложение к Договору), в дальнейшем именуемые – товар.
1.2. Товар является серийным, соответствующим требованиям норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и произведён на территории Российской Федерации.
1.3. Поставленный товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Товар поставляется Заказчику по месту размещения производственной базы Заказчика: Тульская область,
2.2. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами накладной и акта приема-передачи товара по форме.
2.4. В случае обнаружения брака (некомплектности) при визуальном осмотре товара в процессе его приема-передачи Заказчик обязан немедленно составить рекламационный акт (о браке/некомплектности) в 2-х экземплярах.
2.5. Условия поставки: Поставка товара осуществляется силами (транспортом) и за счет средств Поставщика в рабочие дни Заказчика.
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
3.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами акта приема-передачи товара (без претензий) и накладной.
4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора составляет 426 000,00 рублей ( четыреста двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.
4.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование на время перегона, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, иных расходов Поставщика.
4.3. Цена, установленная в п.4.1. Договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, прямо установленных законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы размещения государственного и муниципального заказа.
4.4. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней по факту поставки товара и подписания акта приема – передачи товара, при отсутствии претензий к качеству и комплектности товара, с приложением накладной и счета - фактуры.
4.5. Источник финансирования: собственные средства НМУП "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров".
5. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА
5.1. Поставщик обязан принять и заменить товар ненадлежащего качества. Некачественный товар подлежит возврату и замене на товар надлежащего качества за счет Поставщика.
5.2. Основанием для замены товара ненадлежащего качества является рекламационный акт, оформленный Заказчиком с участием представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, рекламационный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
- поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества в место и в срок, согласно условиям настоящего Договора собственными силами и за свой счет. Поставляемый товар должен: соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом задании.
- известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи;
- передать Заказчику оригиналы накладных и акт приема-передачи товара, подписанные Поставщиком, с приложением счета-фактуры;
- принять от Заказчика товар ненадлежащего качества и заменить его на аналогичный товар в течение 30 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.
6.2. Поставщик имеет право:
- получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Договора.
6.3. Заказчик обязан
- принять товар и при отсутствии претензий, оплатить в соответствии условиями настоящего
Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество и комплектность передаваемого товара, сроки его поставки, гарантийное обслуживание.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
7.5. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной стороне, в противном случае неустойка не уплачивается.
7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерация.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обеспечение исполнения Договора не требуется.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договор не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.4. В случае, если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.
10.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
12.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-правового статуса каждая Сторона обязана известить в письменном виде другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Поставщику Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
12.7. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение . Спецификация.
.
15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» 301650 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д.70
Отделение № 000 Сбербанка России г. Тула Директор НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» __________________// м. п. | Подрядчик: «ТАГМАШ» 347905, Ростовская область, , к. 30
к/сч 30101810400000000700 р/сч 40702810147810000330 Филиал «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ» Директор «ТАГМАШ» __________________/./ м. п. |
Приложение
к Договору
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во единиц. | Цена руб. | НДС | Сумма (с учетом НДС), руб. |
1. 2. | Контейнер металлический без крышки объёмом 0,75 м3; Бункер металлический без крышки объёмом 8 м3 | штук штук | 50 10 | |||
ИТОГО | 426 000,00 | - | 426 000,00 |
Стоимость товара составляет 426 000,00 рублей ( четыреста двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.
