ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва «__»_________2015
___________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Акционерное общество «Наука и инновации», именуемое в дальнейшем Покупатель, , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется поставить компьютерное оборудование (далее – Товар), а Покупатель принять и своевременно оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Номенклатура, технические характеристики, цена и количество Товара определены в спецификации (Приложение к Договору).ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент поставки Товара Покупателю. Товар соответствует требованиям нормативных актов Российской Федерации, условиями Договора и спецификации. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации). Гарантийный срок Товара составляет не менее ___ с даты поставки Товара.
СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ Поставка Товара, осуществляется в течение 14 дней с момента подписания Договора. Поставщик обязан в установленный срок поставить Товар по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 46, 3 этаж и своими силами и средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте. Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф. И.О. водителя и лица сопровождающего груз Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:
а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д. (при наличии);
б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;
г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
Доставка Товара возможна строго до 17:00 по рабочим дням кроме пятницы. Приемка Товара осуществляется в месте поставки в день его прибытия (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком невозможна в рамках указанного времени). Датой поставки считается дата приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. Покупатель вправе отказаться от Товара в случаях, когда:а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии комплектующих частей);
б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.
Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара. Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя. Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки Товара. Срок устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ Цена Договора - __ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% __(__) рублей __ копеек. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места поставки, расходы на разгрузку Товара в месте поставки, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке: 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту полной поставки Товара и предоставления Покупателю надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных подпунктом 3.3 Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 (десять) процентов от цены Договора, установленной в пункте 4.1 Договора. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты ее получения. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При заключении Договора с организацией атомной отрасли п.6.3 следует изложить в следующей редакции: «6.3.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.».
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков. В случае нарушения существенных условий договора поставки, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАВЩИКЕ Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные Покупателю с адреса электронной почты Поставщика ___________ на адрес электронной почты Покупателя *****@***ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях или причастных к Сведениям лиц на обработку Покупателем предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Покупателем сведений полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации, в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покуптелю и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Покупателю и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем требования Поставщику о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Поставщик не позднее 15 дней с момента заключения Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщик в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:
копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Неотъемлемой частью Договора являются:Приложение - Спецификация на поставку компьютерной техники для АО «Наука и инновации»
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик ____________________ Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН, КПП р/с к/с БИК Директор _____________________/______________/ | Покупатель Акционерное общество «Наука и инновации» Место нахождения: 119017, г. Москва, , в России» г. Москва , Генеральный директор _____________________// |
Приложение к договору №________от_______ Спецификация Покупатель: АО "Наука и инновации" , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Поставщик: _______________, в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "стороны", настоящей спецификацией достигли соглашение о нижеследующем: | |||||||
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар согласно приведенной ниже таблице: | |||||||
Таблица | |||||||
№ п/п | Наименование, технические характеристики | P/N | Количество, (шт.) | Цена за ед., без учета НДС, (руб.) | Сумма НДС (18%), (руб) | Общая стоимость поставки, с учетом НДС (18%), (руб) | Срок поставки |
1 | Настольный ПК
Память - тип памяти не ниже DDR3 SDRAM; объем памяти не менее 4 Гб; Слоты для памяти - не менее 2 слотов DIMM, Жесткий диск - объем не менее 500 ГБ; интерфейс не ниже SATA III 6,0 Гб/с; Видеоадаптер: Встроенный. Корпус: Цвет черный Гарантийные условия 3 года обслуживания оборудования с выездом инженера на место эксплуатации на расстояние до 220 км от ближайшего сервисного центра. | 25 | В течение 14 дней с момента подписания Договора | ||||
2 | Монитор Основные технические характеристики Диагональ не менее 23 дюймов; Размеры экрана не менее 50,92 x 28,64 cм; Формат 16:9; Разрешение не ниже 1920х1080; Отображение цветов не менее 16.7 млн; Время отклика не более 5мс; Блок питания – внутренний; Цвет черный Гарантийный срок эксплуатации – 3 года | 25 | В течение 14 дней с момента подписания Договора | ||||
3 | Телефон проводной телефон повторный набор номера телефонная книжка кнопка выключения микрофона Функции набора Повторный набор номера - есть Тональный набор - есть Возможность включения в номер паузы - есть Блокировка набора номера - есть 10 клавиш именного набора цвет черный | 25 | В течение 14 дней с момента подписания Договора | ||||
ИТОГО | |||||||
ИТОГО: __ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% __ (____) рублей __ копеек. | |||||||
Покупатель____________________/ / Поставщик _______________/__________/ |
