Договор

ДОГОВОР №

г. Москва  «___»  2017 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА им. В. П.ДЕМИХОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель , действующий на основании Свидетельства 77 № 000 от 01.01.01 , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», ,  с другой стороны, на основании Федерального закона от 01.01.2001 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения ГБУЗ «ГКБ  им. ДЗМ» «О закупке товаров, работ, услуг» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по заточке и ремонту хирургического инструмента операционных блоков в ГБУЗ «ГКБ им. ДЗМ» на первый квартал 2018 года, в объеме, установленном в Приложении 1 (Техническое задание) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 99 750 (Девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Договором путем перечисления Цены Договора на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 11 настоящего Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки услуг, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Договора.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора с банковского счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ УСЛУГ

По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику счёт-фактуру и Акт сдачи-приёмки оказанных услуг. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приёмки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки услуг Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные услуги по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение ) и настоящим Договором.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков и этапов оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Исполнитель вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора. Исполнитель обязан: Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора.

5.4. В случае некачественно оказанных услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости некачественно оказанных услуг, за каждый день с момента установления недостатков до момента устранения этих недостатков.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

               

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в части оказания услуг со дня следующего за днем подписания Договора до «31» марта 2018 года. Общий срок действия Договора до «30» апреля 2018 года.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.2. Реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный предприниматель	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 68 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ им. ДЗМ»)
Адрес: 111395, г. Москва, ул. Снайперская, д. 15/11, кв. 120. (10.06.2008), 52.7 70.2 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА т. 8(905)755-40-72 8.[phone] E-mail: *****@***ru	Адрес юридический: 109263, Москва, ул. Шкулева, д. 4
Адрес фактический: 109263, Москва, ул. Шкулева, д. 4
Тел. [phone] Факс [phone]
Адрес электронной почты: *****@***ru
р./с. № 000
ГУ Банка России по ЦФО
Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ «ГКБ № 68 ДЗМ» )
ОКТМО 45395000
КОСГУ 225
Индивидуальный предприниматель ____________________________ М. П.	Главный врач  ___________________________ М. П.

Приложение к Договору

№

от «____»  2017 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по заточке и ремонту хирургического инструмента операционных блоков в ГБУЗ «ГКБ им. ДЗМ» на первый квартал 2018 года.

Наименование работ: Выполнение работ по заточке и ремонту хирургического инструмента операционных блоков в ГБУЗ «ГКБ ДЗМ» на 2018 год.

Сроки (период) выполнения работ: с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.

Наименование и количество инструментов:

  СПЕЦИФИКАЦИЯ

№п\п	Наименование инструмента	Кол-во в шт.
1.	Ножницы Купера	100
2.	Ножницы полостные	50
3.	Ножницы сосудистые	20
4.	Ножницы лапароскопические	20
5.	Микроножницы	10
6.	Сверла	50
7.	Распаторы	25
8.	Пилы	20
9.	Долота	20

  ИТОГО  количество инструментов  315 

  ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАТОЧКИ

1.  Ножницы (Chm, Aesculap, Carl Storz и т. п.)

Затачиваются (подкраиваются) кромки полотен под углом 45-60 градусов в зависимости от твердости металла и от назначения к использованию.

Выборка неровностей внутренней поверхности полотен.

Шлифовка внутренней поверхности.

Восстановление требуемой формы инструмента подгибом, рихтовкой.

Удаление коррозийных пятен механическим путем, при необходимости  химическими средствами.

Замена винтов  браншей  ножниц на новые при люфте браншей  между собой в раскрытом состоянии более 0,2 мм. 

Полировка всей поверхности инструмента Ra 0,8 (коэффициент шероховатости) после удаления неровностей на инструменте. а также выборки пятен коррозии.

2.  Сверло (Chm, Aesculap и пр.)

Заточка рабочей части.

Угол заточки рабочей части – 30\45, а для сверла фирмы Chm  65/45 градусов  относительно продольной оси. Угол, образуемый  режущими кромками – от 60 до 120 градусов по требованию.

4.  Долото желобоватое (Chm, Aesculap и пр.)

Заточка рабочей части.

Должна быть равномерная, овальная заточка с углом заточки режущей поверхности 50 градусов.

Полировка внутренней (вогнутой) части инструмента.

Восстановление первоначальной формы инструмента.

Полировка всей поверхности инструмента c Ra 0,8 (коэффициент шероховатости) после удаления неровностей на инструменте, а также выборки  пятен коррозии.

5.  Долото изогнутое (Chm, Aesculap и пр.)

Заточка рабочей части.

Должна быть равномерная заточка с углом заточки режущей поверхности 50 градусов.

Полировка внутренней (вогнутой) части инструмента.

Полное удаление пятен коррозии с поверхности всего инструмента.

Восстановление первоначальной формы инструмента.

Полировка всей поверхности инструмента ( Ra 0,8) после удаления неровностей на инструменте.

6.  Долото прямое (Chm, Aesculap и пр.)

Заточка рабочей части.

Должна быть равномерная заточка с углом заточки режущей поверхности 50 градусов.

Полное удаление пятен коррозии с поверхности всего инструмента.

Восстановление первоначальной формы инструмента.

Полировка всей поверхности инструмента ( Ra 0,8) после удаления неровностей на инструменте.

7.  Распатор

Заточка рабочей части.

Угол заточки – 50 градусов.

Чистка внутренней (вогнутой) части инструмента по всей поверхности.

Полное удаление пятен коррозии с поверхности всего инструмента.

Восстановление первоначальной формы инструмента. 

Полировка всей поверхности инструмента( Ra 0,8) после удаления неровностей на инструменте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устранение дефекта инструмента (трещина, слом) в случае технической возможности такого устранения и в целях  избежания  выбраковки и списания осуществляется путем аргоновой сварки и зачищения сварочного шва изделия.                                        

Услуги по заточке и ремонту медицинского инструмента должны осуществляться согласно требованиям нормативной технической документации, эксплуатационной документации.

Заточенный медицинский инструмент должен соответствовать всем эксплуатационным параметрам, указанным в технической документации на изделие.

Претендент обязан предоставить следующие данные:

- о наличии производственных мощностей

- наличие оборудования и инструмента, спец. техники

- наличие специалистов требуемой квалификации

- наличие положительного опыта работ по данному виду деятельности в течение  последних 3-х лет

- гарантия качества работ

- возможность проверки представленной информации.

8.Краткая характеристика:

8.1. Общие требования:

Работы по заточке и ремонту хирургического инструмента производятся рабочей силой, материалами и инструментом Исполнителя, используя собственные производственные помещения и оборудование Исполнителя.

Работы производятся по согласованному графику не реже одного раза в неделю.

Цена работ включает в себя все производственные, транспортные расходы, а также уплату налогов Исполнителя.

9. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Работы считаются выполненными после подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ по заточке и ремонту хирургического инструмента по согласованию с заказчиком, но не более одной недели.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный предприниматель ____________________________ М. П.	Главный врач  ___________________________ М. П.

Приложение к Договору

№

от «____»  2017 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭТАПА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(оказанных услуг)

г. Москва                                          «___» __________ 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА им. ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель , действующий на основании Свидетельства 77 № 000 от 01.01.01, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», , с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора №  от «_____»  2017 г. (далее -  Договор) «Исполнителем» выполнены работы (оказаны услуги), а Заказчиком приняты работы (услуги) по предмету закупки: выполнение работ по заточке и ремонту хирургического инструмента операционных блоков в ГБУЗ «ГКБ им. ДЗМ» на первый квартал 2018 года.

2. Договором предусмотрено выполнение (оказание) следующих видов работ (услуг):

Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Качество
Выполнение работ по заточке и ремонту хирургического инструмента операционных блоков в ГБУЗ «ГКБ им. ДЗМ» на первый квартал 2018 года	услуга	1

3. Фактически выполнены работы (оказаны услуги), что подтверждено соответствующими Отчетами о выполненных работах (оказанных услугах):

Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Качество
Выполнение работ по заточке и ремонту хирургического инструмента операционных блоков в ГБУЗ «ГКБ ДЗМ» на первый квартал 2018 года	услуга	1

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором):

____________________________________________________________________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ (оказанных услуг) (если проводилась экспертиза): _________________________________________________________________________.

6. Срок выполнения работ (оказания услуг) по Договору до «31» марта 2018 года.

Фактический срок выполнения работ (оказания услуг) «_____» __________ 201_____ г.

7. Договором предусмотрена оплата выполненных работ (оказанных услуг) в сумме 99 750 (Девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

8. Подрядчику (Исполнителю) назначен штраф в соответствии с п. ___ Договора в сумме ____________________ (_____________) рублей ____ копеек.

Подрядчику (Исполнителю) начислены пени в соответствии с п. ___ Договора в сумме ____________________ (_____________) рублей ____ копеек.

9. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (Исполнителю): 99 750 (Девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

       

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный предприниматель ____________________________ М. П.	Главный врач  ___________________________ М. П.

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный предприниматель ____________________________ М. П.	Главный врач  ___________________________ М. П.