Контракт

КОНТРАКТ № ______

г. Москва	«  »  2017 г.

  _______________  , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  ________________________  , действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от «21» марта 2017 года № 000,  совместно именуемые «Стороны» и «Сторона» в отдельности, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - «Контракт») о нижеследующем.

Предмет Контракта
В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить Заказчику товары, именуемые в дальнейшем «Товар», количество и ассортимент которого, его технические и эксплуатационные характеристики определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке и в размере, установленном настоящим Контрактом. Поставка Товара осуществляется в срок с даты подписания настоящего Контракта до «___»_____ 2017 года с даты подписания Сторонами настоящего Контракта.

Права и обязанности Сторон Контракта
Заказчик обязуется: Своевременно осуществлять приемку Товара в порядке, установленном настоящим Контрактом. Своевременно и в полном объеме оплатить поставленный в соответствии с настоящим Контрактом Товар.
Поставщик обязуется: В установленный настоящим Контрактом срок передать Заказчику Товар, по количеству, качеству и ассортименту соответствующий требованиям, установленным Приложением №1 к настоящему Контракту. Передать Товар Заказчику по Товарной накладной с приложением сопроводительных документов на Товар, обязательность передачи которых при поставке соответствующего вида товара предусматривается действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена настоящего Контракта (общая стоимость Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом) установлена в размере ______(_______________- рублей ___ коп.), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Цена является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и может быть изменена в исключительных случаях, предусмотренных статьей 95 ФЗ от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ

ОКПД  _________________________________

Указанная в пункте 3.1 настоящего Контракта сумма включает в себя таможенные платежи, налоги, сборы, транспортные расходы, расходы на упаковку и иные расходы Поставщика, осуществляемые им (Поставщиком) в связи с исполнением им (Поставщиком) настоящего Контракта.

3.3  Оплата Товара осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет  Поставщика путем 100% (сто процентной) предоплаты с даты подписания Контракта и предоставления счета

Поставщиком. в течение 10 (десяти) банковских дней Заказчик не выплачивает Поставщику никаких иных сумм, кроме  суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта.

Порядок приемки-передачи Товара
Процедура приемки-передачи Товара осуществляется Сторонами в полном объеме по адресу Поставщика, указанному в разделе 8 настоящего Контракта. Не допускается частичная приемка Товара. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, необходимых для проведения процедуры приемки-передачи Товара, подготовка Товара к проведению Сторонами указанной процедуры осуществляется силами и за счет Поставщика. Процедура приемки-передачи Товара осуществляется в рабочее время и в рабочие дни с 10.00 часов до 18.00 часов в дату истечения срока, пунктом 1.2 настоящего Контракта. Процедура приемки-передачи Товара осуществляется Сторонами после выполнения Поставщиком мероприятий по подготовке Товара к передаче Заказчику. Передача Товара осуществляется ответственным представителем Поставщика, надлежащим образом уполномоченным Поставщиком на осуществление юридических и фактических действий от его (Поставщика) имени и представившим документы, подтверждающие наделение его (ответственного представителя) Поставщиком соответствующими полномочиями. В случае, если день, соответствующий дате истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Контракта, является выходным или нерабочим праздничным днем, процедура приемки-передачи Товара проводится Сторонами в ближайший рабочий день, следующий за датой истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Контракта. Поставщик вправе поставить Товар и передать его Заказчику досрочно. Процедура сдачи приемки в таком случае осуществляется Сторонами в ближайший рабочий день, следующий по истечении трех рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика уведомления о готовности Поставщика к передаче Товара. При проведении Сторонами процедуры приемки-передачи Товара Заказчик осуществляет контроль соответствия поставленного Поставщиком Товара требованиям настоящего Контракта и Приложений к настоящему Контракту, в том числе: по количественным показателям; по эксплуатационным показателям; по ассортименту. Срок проведения Сторонами процедуры приемки-передачи Товара не может превышать 1 (Одного) рабочего дня. По результатам процедуры приемки-передачи Товара и при отсутствии у Заказчика претензий к качеству, количеству и ассортименту поставленного Товара, Заказчик подписывает Товарную накладную, наряду с иными, передаваемыми Поставщиком в соответствии с настоящим Контрактом документами являющийся основанием для осуществления взаиморасчетов между Сторонами. Заказчик вправе отказаться от приемки у Поставщика Товара, представив Поставщику обоснованный отказ в приемке Товара, именуемый далее «Отказ», с указанием всех выявленных Заказчиком несоответствий Товара требованиям настоящего Контракта, Приложений к настоящему Контракту, а также иных обстоятельств, исключающих возможность приемки поставленного Товара. Поставщик вправе оспорить отказ Заказчика от приемки Товара, в том числе путем проведения независимой экспертизы. Обязанность доказывания соответствия Товара требованиям настоящего Контракта, а также все связанные с осуществлением Поставщиком таких действий расходы возлагаются на Поставщика. В случае выявления Заказчиком недостатков в поставленном Поставщиком Товаре, а равно в случае установления Заказчиком факта невозможности приемки Товара по иным, указанным в Отказе обстоятельствам, Поставщик обязан устранить упомянутые обстоятельства и (или) недостатки Товара в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой проведения Сторонами процедуры приемки-передачи Товара.

Основание заключения, срок действия, изменение и расторжение Контракта

Настоящий Контракт заключен без проведения торгов, запросов котировок с единственным поставщиком на основании положений пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» _______ 2017 года. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному соответствующим Соглашением, а также по инициативе любой из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда и в иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Ответственность Сторон Контракта

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, а их неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных прямо или косвенно действием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, которые не могли быть предотвращены разумными мерами при сложившихся условиях (форс-мажор). Стороны обязуются предпринять все возможные действия для уменьшения ущерба, возникшего у какой-либо из Сторон вследствие указанных в пункте 6.1 настоящего Контракта обстоятельств. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту, а равно за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не связанные с просрочкой исполнения обязательств, Стороны несут ответственность в порядке и в размере, установленных  частями 4 - 9 статьи 34 Федерального закона от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом положений Постановления Правительства РФ от «30» августа 2017 года № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от «15» мая 2017 года № 000 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от «25» ноября 2013 года № 000», а именно:

  6.3.1  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийных обязательств), в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 10% (Десяти процентов) от Цены Контракта, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта, что составляет ________, ____ рублей (__________________ рублей ____ копеек), за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае, если Контракт заключен по результатам открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации - размер штрафа устанавливается в размере 3% (Три процента) от Цены Контракта, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта, что составляет ________, ____ рублей (__________________ рублей ____ копеек), за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000, 00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.3.4  В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки  исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 000, 00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

Заключительные положения.

Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Контракта подписан Сторонами и содержит 5 (пять) листов. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Контрактом, все уведомления, согласования, предложения и иные документы, адресуемые друг другу Сторонами настоящего Контракта, действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и вручены противоположной Стороне. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Контрактом, все документы, в т. ч. уведомления, запросы, претензии и иные документы, направляемые Сторонами друг другу, вручаются лично ответственным представителем одной Стороны ответственному представителю противоположной Стороны или направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения на указанный в настоящем Контрактом адрес противоположной Стороны. Стороны пришли к соглашению, что в случае отправления, упомянутых в настоящем пункте Контракта документов по почте, указанные документы будут считаться полученными противоположной Стороной по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты их отправки, указанной на штампе почтового отделения принявшем соответствующее почтовое отправление. Срок ответа на запросы, претензии и иные обращения, направляемые Сторонами настоящего Контракта друг другу не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения Стороной-получателем, определяемой в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Контракта. Стороны признают существенность всех положений настоящего Контракта. Положения, не отрегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд города Москвы.

«  »	ИП
142181, Московская область
г. Подольск  ул. Молодежная д.7,кор. 6, кв. 55
ОГРНИП 317507400012140
АО «Тинькофф Банк»
Кор/счет № 000
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК: 044525974

Подписи и печати Сторон

Заказчик:	Поставщик:
______________________/  ./	____________________/ /

М. П.  Б. П.