Договор подряда № на выполнение работ по инженерным изысканиям (стр. 4 )

12.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

12.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными представителями Сторон.

12.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

13.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 13.1. настоящего Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа.

13.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору, ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

13.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.

В случае расторжения Договора по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков (расходов).

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что таковые составлены в письменной форме в виде соответствующего соглашения к Договору, подписанного полномочными представителями Сторон.

14.2. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента указанного изменения.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон, распространяет свои условия на отношения Сторон, возникшие с момента подписания, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по Договору.

15.2. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, а равно невозможность или нецелесообразность продолжения работ, каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону о приостановке работ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения указанного уведомления одной из Сторон, Заказчик и Подрядчик обязаны принять совместное решение о целесообразности дальнейшего проведения работ, необходимости внесения изменений в условия настоящего Договора или его расторжении.

15.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

15.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

-в любое время, до момента подписания Акта приемки работ по законченным этапам, уплатив при этом Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;

-если Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки не приступает к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

-если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок для устранения недостатков Подрядчик не произведет устранение таковых;

-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми;

-в случае прекращения действия Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Подрядчику; аннулирования лицензии(ий) Подрядчика, полученных им на выполнение лицензируемых видов деятельности по настоящему Договору; принятия актов государственных органов и саморегулируемых организаций (в рамках действующего законодательства Российской Федерации), лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

О дате предполагаемого расторжения Договора, по основаниям, указанным в настоящем пункте, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора

При этом Подрядчик на дату расторжения настоящего Договора, указанную в уведомлении Заказчика или иную указанную в таковом дату:

-прекращает выполнение работ по настоящему Договору;

-передает Заказчику фактически выполненные результаты работ, а также смету на фактически выполненный объем работ и Акт сверки взаимных расчетов.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения указанных документов обязан рассмотреть таковые, подписать Акт сверки взаимных расчетов, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

Окончательный расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, а также возмещение убытков, причиненных прекращением настоящего Договора, Подрядчику не производится.

15.5.        В случае изменения или расторжения настоящего Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

-в случае изменения Договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

-в случае изменения или расторжения Договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

-в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора – с момента истечения срока, указанного в уведомлении о расторжении Договора.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона настоящего Договора, получившая претензию должна рассмотреть таковую по существу в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты ее получения.

16.2. В случае неполучения ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок, а равно отказ одной из Сторон в удовлетворении претензионных требований, все споры, связанные с исполнением Договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

17. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

17.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

17.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

17.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

17.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

17.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую  информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика  путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

17.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

17.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

17.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами, в том числе любые преддоговорные документы, связанные с согласованием условий Договора, теряет силу.