Договор (стр. 2 )

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Получать оплату по настоящему Договору в порядке, размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Получать необходимую информацию, а также доступ, в соответствующем порядке, на территорию выполнения Работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оказывать содействие Подрядчику для исполнения им своих обязательств по настоящему Договору, своевременно предоставлять Подрядчику информацию необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Производить оплату Работ Подрядчика в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков и возврата уплаченного аванса, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

4.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, при наличии таковых в результате Работы и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков и возврата уплаченного аванса.

4.4.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков выполнения Работ более, чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Подрядчика.

5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от не уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от не уплаченной суммы.

5.3. За нарушение требований (п. 7.3) настоящего Договора, касающихся срока возмещения затрат на проведение независимой экспертизы Подрядчик Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки возмещения затрат на проведение независимой экспертизы.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

5.5. Уплата неустойки и пеней не освобождает Стороны от исполнения Договорных обязательств.

5.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, в частности: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия.

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) календарных дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным органом.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

6.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств.

6.5. Подрядчик обязан возвратить сумму предварительной оплаты, перечисленную Заказчиком за Работу, не выполненную вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (в случае, если таковая была выплачена в соответствии с условиями настоящего Договора). Возврат денежных средств производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика о возврате.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантия качества результатов Работ распространяется на результат Работ, Исполнитель гарантирует, что качество выполненной Работы соответствует заданию Заказчика, а также нормативным требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода.

7.2.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.3. При несогласии Подрядчика с обнаруженными недостатками, Заказчик вправе обратиться в независимую экспертную организацию для получения экспертного заключения об объеме и причинах обнаруженных недостатков. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Расходы на проведение экспертизы Подрядчик возмещает Заказчику в течение семи календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

7.4. Подрядчик гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного оборудования в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента сообщения Заказчиком об отказе в работе оборудования.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. В случае возникновения споров Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе по техническим и финансовым вопросам (условиям), обязана направить другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена последней в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения.

8.3. Не урегулированные споры Сторон передаются на разрешение в Арбитражный суд города Севастополя после принятия мер по их до судебному урегулированию.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.

9.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления, сообщения и иные документы будут считаться отправленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по факсу, электронной почтой по юридическим (почтовым) адресам Сторон или вручены нарочно уполномоченным представителям Сторон. Уведомления, сообщения и иные документы, направленные по факсу, электронной почтой имеют для Сторон силу оригинальных документов.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Приложение – Антикоррупционная оговорка;

- Приложение - Технические задания (на ремонт ножниц кривошипно-листовых Н3121 инв. № 000; на ремонт пресса однокривошипного открытого простого действия модели КМ2134А инв. № 000; на ремонт станка универсального вертикально-сверлильного 2Н125 инв. № 000; на ремонт станка радиально-сверлильного инв. № 000)

- Приложение – Ведомости дефектов (на ремонт станка универсального вертикально-сверлильного 2Н125 инв. № 000; на ремонт станка радиально-сверлильного инв. № 000; на ремонт пресса однокривошипного открытого простого действия модели КМ2134А инв. № 000; на ремонт ножниц кривошипно-листовых Н3121 инв. № 000)

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
АО "ЦС "Звездочка" Место нахождения: 164509 Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Машиностроителей д.12 Филиал « «Звездочка» в г. Севастополь Место нахождения: РФ, 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 13 Банковские реквизиты: В РНКБ (ПАО) г. Симферополь р/счет  40702810041170000295 к/счет 30101810335100000607 Симферопольский филиал АБ «РОССИЯ» р/счет 40702810110280001609 к/счет 30101810835100000107 Email:*****@***ru
Заместитель директора по коммерции ___________________/____________/ М. П. «___»__________________2016г.	Директор_________________________ __________________ /______________/ М. П. «___»_________________2016г.

Приложение

к Договору№_________________

от «___» ____________ 2016 г.