Документация об открытом аукционе в электронной форме (стр. 6 )

6.2. Весь Товар должен соответствовать требованиям государственного стандарта качества, иметь сертификат качества.

6.3. Копия сертификатов, удостоверений, нормативной документации передается Заказчику продукции вместе с товаром.

6.4. Поставщик обеспечивает во время  транспортировки товара сохранность качества, безопасность Товара.

6.5. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного товара, Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения такого уведомления за собственный счет заменить такой товар или в этот же срок внести в бюджет Ленинградской области его стоимость вместе с неустойкой в размере половины стоимости такого товара.

7. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Приёмка товара осуществляется после выполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, устранения замечаний.

7.2. Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности передать Товар. После уведомления Заказчика Поставщик осуществляет доставку Товара. 

7.3. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приёмку Товара,  в том числе осуществляет экспертизу Товара. Для проверки поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, может проводиться по выбору  Заказчика силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом . 

7.4. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза и приемка Товара проводятся  в следующем порядке и сроки:

7.4.1. Для осуществления экспертизы Товара по объемам и качеству уполномоченный представитель Заказчика организует проведение экспертизы. Срок проведения экспертизы Товара, приемки Товара и подписания накладной либо направления мотивированного отказа от приемки Товара – 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности к передаче Товара.

В случае выявления в процессе проведения экспертизы и приемки Товара несоответствий Товара требованиям Договора срок экспертизы и приемки Товара продляется на весь срок устранения Поставщиком выявленных нарушений (в случае, если нарушения можно устранить) и начинает течь заново после устранения выявленных нарушений.

Экспертиза проводится в присутствии уполномоченных представителей Поставщика, а в случае отказа – в их отсутствие.

7.4.2. Представитель Заказчика производит проверку качества, количества, ассортимента, комплектности Товара.

7.4.3. При выявлении несоответствия Товара условиям настоящего Договора составляется акт с указанием всех нарушений и сроков их устранения (в случае, если нарушения можно устранить). 

7.4.4. Поставщик обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте.

7.4.5. После устранения нарушений Поставщик письменно уведомляет Заказчика об устранении нарушений и готовности к сдаче Товара. Заказчик осуществляет экспертизу и приемку Товара повторно в порядке и сроки, установленные пунктами 7.4.1-7.4.3 Договора.

7.4.6. Если в установленный актом срок все несоответствия Товара не будут устранены Поставщиком, либо недостатки являются существенными  и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и потребовать возмещения причиненных убытков,  уплаты неустойки.

7.4.7. По завершении экспертизы Товара Заказчик принимает Товар, о чем Сторонами составляется накладная. Подписание накладной производится после устранения всех замечаний. В случае отказа от приемки Товара  накладная  Заказчиком не подписывается либо подписывается с замечаниями с указанием Товара, который не принят Заказчиком, и Поставщику направляется мотивированный отказ. 

7.5. По решению Заказчика для приемки  Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В этом случае накладную  подписывают все члены комиссии.

7.6. Товар считается принятым со дня подписания Сторонами накладной.

7.7. Товар, поставленный сверх количества, предусмотренного Договором, Товар не соответствующий требованиям, установленным Договором  к количеству, комплектности, а также Товар, поставленный по истечении срока действия Договора, не оплачивается.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

8.2. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе маркирован знаком соответствия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, возмещает другой стороне реальный ущерб.

9.2. Ответственность Заказчика.

9.2.1. За нарушения срока оплаты Товара Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по оплате Товара.

9.2.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа.  Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации равный 2,5 % цены Договора, что составляет _________________ руб.

9.3. Ответственность Поставщика.

9 .3.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик  уплачивает  Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по поставке Товара и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком,  и определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

П = (Ц-В) х С,

где Ц – цена Договора;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке Товара;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

Где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК х 100%,

где ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К,  равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик  уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается  в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации равный 10% цены Договора  в случае, и составляет ____________________________ руб.

9.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение, неисполнение Поставщиком обязательств по Договору уплачивается путем удержания и перечисления в на счет Заказчика с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени), части указанных денежных средств в размере, равном размеру неустойки (штрафа, пени), исчисленной в соответствии с условиями Договора.

9.5. В случае, если сумма неустойки (штрафа, пени) превышает сумму денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, часть неустойки, превышающая сумму этих денежных средств, по выбору Заказчика уплачивается Поставщиком по реквизитам, которые Заказчик указывает в соответствующей претензии либо в порядке, установленном пунктом 10.7 Договора.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик, в соответствии со 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанной по завершении приемки Товара сторонами.

9.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору если таковое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

10. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора  от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом .

10.2.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ,  частью 3 статьи 450 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Договора:

-  в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 5 дней

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-  в случае нарушения условий Договора по качеству товара, изложенных в разделе 7 настоящего Договора;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- при выявлении существенных недостатков в товаре, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечении, которого они остались не устранёнными;

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора  в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом .

10.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов (убытков), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Стороны в течение 5 дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.

Надлежащим уведомлением стороны Договора для целей исполнения Договора признается извещение стороны посредством телефонограммы либо почтовым отправлением по адресу, согласно реквизитам, указанным в разделе 14 Договора.

10.6. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены письменным дополнительным  соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

10.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор  действует до 31 декабря 2018 года.

11.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложения к Договору:

Приложение – Спецификация «Поставка оборудования для организации технологического процесса в центральном стерилизационном отделении»

Приложение к Договору  является его неотъемлемой частью.

13.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН

Приложение

  к Договору № ____ от  «_____» _________2018г

Спецификация

Поставка оборудования для организации технологического процесса в центральном стерилизационном отделении

№	Наименование,  комплектность	Страна происхождения  товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. руб.	Сумма, руб.
1

ЗАКАЗЧИК: ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»	ПОСТАВЩИК:
Главный врач: __________________/	__________________/