ДОГОВОР №
на поставку
г. Москва «__» ______ 2018г.
______________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить структурные строительные материалы (далее – товар) в соответствии со Спецификацией поставки товара (Приложение к настоящему Договору) (далее - Спецификация), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Номенклатура (ассортимент), количество, технические характеристики и комплектность товара определяются в соответствии со Спецификацией.
1.3. Год изготовления товара: не ранее 2018 г.
1.4. Адрес поставки товара: ____________________.
1.5. Идентификационный код закупки 182770800088277080100104160000000000.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _________ (_______________________) рубль ________ копейки, в том числе НДС 18% в размере ____________ (_____________) рубль ___ копеек (далее - Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Покупатель оплачивает поставленный товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара (партии товара) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в статье 11 настоящего Договора на основании подписанной Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) и выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
Счет-фактура выставляется в сроки, установленные п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 3. Сроки, условия поставки и порядок приема-передачи товара
3.1. Поставку товара Поставщик осуществляет в срок, указанный в Спецификации.
3.2. Досрочная поставка товара Поставщиком возможна с согласия Покупателя.
3.3. За 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки товара Поставщик уведомляет Покупателя телефонограммой или по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в статье 11 Договора, о конкретном времени осуществления поставки товара.
3.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным лицом Покупателя.
3.5. В день поставки товара Поставщик представляет Покупателю для подписания подписанные со своей стороны оригинал товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экземплярах и счета-фактуры, счет на оплату товара, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставка товара без указанной документации считается некомплектной.
3.6. В случае обнаружения недостатков и несоответствий товара условиям Договора в процессе приемки-передачи товара сведения о поставке товара, не соответствующего условиям Договора о качестве, количестве, комплектности и ассортименте, указываются Покупателем в акте о выявленных нарушениях условий Договора о качестве/количестве/комплектности/ассортименте (далее - акт о выявленных нарушениях), который составляется Покупателем и подписывается Сторонами в день приемки-передачи товара, либо в товарной накладной или универсальном передаточном документе (УПД). Отказ Поставщика от подписания акта о выявленных нарушениях не лишает данный акт обязательной для Поставщика силы. При отсутствии недостатков и несоответствий товара в процессе приемки-передачи товара Покупатель подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД).
3.7. В случае некомплектной поставки, поставки товара в меньшем количестве или поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, уполномоченное лицо Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в статье 11 Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Покупателя Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные нарушения условий Договора: произвести замену некачественного товара либо восполнить недостающее количество товара (доукомплектовать товар).
3.8. Датой поставки товара по настоящему Договору является дата его получения Покупателем от Поставщика, указанная в товарной накладной или универсальном передаточном документе (УПД).
3.9. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).
Статья 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Покупатель вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара по Договору.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора, за исключением случаев поставки некачественного или неукомплектованного товара.
4.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии со статьей 2 Договора.
4.3.2. Запрашивать у Покупателя разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках настоящего Договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить качественный товар в соответствии с условиями Договора.
4.4.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.3. Одновременно с товаром передать надлежащим образом оформленные документы, связанные с товаром и необходимые для его эксплуатации (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и др.).
4.4.4. Передать товар свободным от прав третьих лиц.
4.4.5. Подтвердить получение заявки на поставку товара от Покупателя телефонограммой или по факсимильной связи, или по электронной почте по телефонам и адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора, если Договором предусмотрена поставка товара по заявкам Покупателя.
4.4.6. Передать Покупателю надлежащим образом оформленные платежно-расчетные документы.
4.4.7. Направить Покупателю счет на уплату аванса по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в статье 11 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора или получения заявки Покупателя на поставку товара, если Договором предусмотрена поставка товара по заявкам Покупателя.
4.4.8. Подтвердить телефонограммой или по факсимильной связи, или по электронной почте по телефонам и адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора получение от Покупателя заявки на поставку товара, если Договором предусмотрена поставка товара по заявкам Покупателя.
4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Статья 5. Гарантии
5.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого товара, которое соответствует ГОСТ, ТУ эксплуатации товара, применяемым в Российской Федерации подтверждается сертификатом качества, паспортом и другими документами.
5.2. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар устанавливается в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара (не менее срока гарантии (срока годности), установленного производителем).
5.3. Если в период гарантийной срока обнаружатся недостатки (дефекты) в поставленном товаре, Поставщик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счёт и в установленные Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Покупателя.
При неявке представителя Поставщика либо отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Покупатель для их подтверждения составляет односторонний акт, который обязателен для Поставщика.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки поставки товара (партии товара) сверх сроков, установленных в Спецификации и настоящем Договоре, нарушения сроков допоставки или замены товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного (недопоставленного, незамененного) в срок товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае просрочки поставки товара (партии товара) на срок более 1 (одного) месяца, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 20% (двадцать) процентов от стоимости непоставленного в срок товара.
6.4. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных расчетно-платежных документов Поставщиком, Покупатель имеет право на задержку платежа за поставленный товар до момента предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов. Срок для оплаты исчисляется с даты предоставления надлежащим образом оформленных расчетно-платежных документов.
6.5. Уплата Поставщиком неустойки не освобождают его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.6. В случае просрочки оплаты Покупателем товара (партии товара) сверх сроков, установленных в статье 2 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
Статья 7. Порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке.
7.2. Покупатель вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
7.3.1. Поставка товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Покупатель срок.
7.3.2. Поставка некомплектного товара, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товара или не заменил его комплектным товаром.
7.3.3. Неоднократное (два и более раза) нарушение сроков и объемов поставки отдельных партий товара, если Договором предусмотрена поставка товара партиями.
7.3.4. В случае просрочки поставки партии товара на срок более 1 (одного) месяца, если Договором предусмотрена поставка товара партиями.
7.3.5. Поставщик отказывается передать Покупатель проданный товар.
7.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
7.4.1. Неоднократное (два и более раза) нарушение срока оплаты Покупателем поставленного товара.
7.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
7.7. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком.
7.8. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.9. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора.
7.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Статья 8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
8.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
8.5. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
Статья 9. Срок действия, порядок изменения Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» _________ 2018 г. (срок действия Договора не может превышать 31 декабря года, в котором, согласно условиям Договора, должна быть произведена поставка товара).
9.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Покупателя по оплате товара, поставленного в течение срока действия Договора).
9.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Статья 10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
При обмене уведомлениями и сообщениями по электронной почте в случаях, указанных в настоящем Договоре, должны быть соблюдены следующие требования:
- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Покупателю: ________________, Поставщику: *****@***ru. При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.
Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
10.2. Договор заключен в электронной форме.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение – Спецификация поставки товара.
Статья 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Поставщик Адрес: 111250, , подвальное помещение IV, комната 1, офис 27 Расчетный счет 40702810700270001294 Корр. счет 30101810100000000787 Банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Телефон: +7(905)704-44-75 E-mail: *****@***ru Генеральный директор __________________// |
Приложение к Договору №________
от «__» _______ 2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Ставка НДС (%) | Сумма в руб. |
1 | Шланг 22х1,5К/d11 DN8 15м в гофре | м | 1 | 6 130,82 | 18% | 6 130,82 |
ИТОГО в рублях с учетом НДС: | 6 130,82 | |||||
НДС 18% | 935,21 |
1. Цена Договора составляет _________ (_______________________) рубль ________ копейки, в том числе НДС 18% в размере ____________ (_____________) рубль ___ копеек.
2. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
3. Срок завершения поставки товара по Договору в целом: «__» _________ 2018г.
Покупатель ________________ | Поставщик Генеральный директор
__________________ |
