Документация на поставку продуктов питания (Сыр) (стр. 4 )

8.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Статья 9. Порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;

- нарушения сроков поставки Товаров;

- отказа Поставщика передать Заказчику проданный Товар;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случае грубых нарушений существенных условий Договора.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки количества поставленных Товаров с обязательной сверкой взаиморасчетов.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1.        Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

11.2.        До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.        Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по электронной почте, факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

11.4.        В претензии должны быть указаны следующие данные:

основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

список прилагаемых документов;

реквизиты счета для перечисления денежных средств;

дата составления претензии.

11.5.        Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором, или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 3 (трех) дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) дней с момента получения претензии Стороной.

11.6.        Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца при обязательном соблюдении претензионного порядка в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Договором срок.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Настоящий Договор заключается на срок с 01 июля 2018 года до 30 сентября 2018 года, а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их полного исполнения.

12.2.        Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

12.3. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 13. Прочие условия

13.1.        В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического (фактического) адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в настоящем Договоре, должны быть соблюдены следующие требования:

- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим номерам: Заказчику 672003 электронный адрес: *****@***ru Поставщику __________________ При этом номера факсов При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.

13.2.        Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

13.3.        Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4.        Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение № 1 к Договору «Спецификация поставляемых Товаров»,

приложение № 2 к Договору «Форма Акта приемки-передачи Товара Заказчиком».

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:

Заказчик: ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края 672003, Pndi *****@***ru Тел. 28-34-06, 28-34-34   ОКТМО 76701000 л/с № 000Ш02210 Банка отделение Чита г. Чита» _______________________

Приложение к Договору № ______

«____» _____________  2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в  руб.	Сумма в руб.
1	2	3	4	5	6
1
Итого:

  Итого общая стоимость Товара в соответствии со Спецификацией составляет:

Заказчик:

ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края  Поставщик:

672003,

Pndi *****@***ru

Тел. 28-34-06, 28-34-34

 

ОКТМО 76701000

л/с № 000Ш02210

Банка отделение Чита г. Чита»

_______________________

Приложение к Договору № ______

от «____» ___________ 2018 г.

ФОРМА

АКТ

приема-передачи товара

______________________, в лице директора__________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и ______________________________, ______________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора между Сторонами № ____________от «__»________________20__ года Поставщик передал, а Покупатель принял Товар следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1
Итого:	-

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______________ (________________  ) рублей _ _____ копеек.

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

Заказчик __должность,_подпись, ФИО__ М. П.

Поставщик должность,_подпись, ФИО __ М. П.

Форма согласована Сторонами:

Приложение 2 к документации

Заявка на участие в запросе котировок

Получив запрос котировок № [указывается номер запроса котировок] от [указывается дата запроса котировок], предлагаем поставку следующих продуктов питания:

№ п/п	Наименование товара	Количество, кг	Стоимость одного кг, руб	Общая цена, руб.
…
ИТОГО	х

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … [перечисляются приложения к заявке].

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия заявки].

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица участника закупки)	____________________________ (подпись, расшифровка подписи)
____________________________ (печать участника закупки)

Приложение к  документации

       Техническое задание

на  поставку продуктов питания (Сыр)

№ п/п	Наименование и характеристики товара	Единица измерения	Количество
3	Сыр полутвердый сорт 1, «Голландский» – корка ровна, тонкая, вкус выраженный сырный, с наличием остроты и легкой кисловатостью, цвет от белого до светло-желтого, фасовка шаровидная.  ГОСТ 32260-2013.	кг	150

Фактический (остаточный) срок годности товара в момент поставки должен составлять: не менее 20 дней от установленного производителем срока годности.

Срок поставки товара: поставка осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подачи заявки от Заказчика.

Место поставки товара: 672003, Забайкальский край, г. Чита,  .