Договор (стр. 3 )

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору, ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана при наличии технической возможности в срок не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры. Однако в случае если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из СТОРОН вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
УВЕДОМЛЕНИЯ Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в 3-х дневный срок со дня их изменения. Уведомления, запросы и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, оформляются в письменной форме и могут быть переданы другой Стороне посредством технических средств связи, позволяющих достоверно зафиксировать факт передачи и приема таких документов (электронная почта, факс и пр.). Полученные таким образом документы имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи оригиналов данных документов лично или почтовым отправлением. Оригиналы документов должны быть направлены в течение 2 (двух) рабочих дней с даты отправки их с помощью технических средств связи. Уведомления и документы по настоящему Договору направляются по адресам, указанным в пункте 15, или по иным адресам, о которых Стороны уведомили друг друга в письменной форме. Контактным лицом Заказчика по настоящему Договору является:

Кому: ПАО «НК «Роснефть»

115054, А

Главный специалист Департамента  геологоразведочных работ на шельфе

тел.: [phone], доб. 66648

e-mail: *****@***ru

Главный специалист геолого-геофизической службы

тел.: [phone], доб.  4268

*****@***rosneft. ru

       

Главный специалист Департамента  геологоразведочных работ на шельфе

тел.: [phone], доб. 63021

e-mail: *****@***ru

Контактным лицом Подрядчика по настоящему Договору является:

________________________

Тел. ____________

Электронный адрес: ________

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Настоящий Договор регулируется российским правом. Все разногласия и/или споры, возникающие в связи с настоящим  Договором, должны быть по возможности урегулированы путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения возникших споров или разногласий путём переговоров, они решаются в Арбитражном суде г. Москвы. Возбуждение арбитражного разбирательства не должно приводить к остановке или задержке выполнения обязательств по Договору.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Право собственности на данные, документацию и материалы (результат Работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а так же исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, передаются в собственность Заказчика и используется по его усмотрению. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат  интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата выполненных Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, визуальные стандарты, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику. Вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности включено в стоимость Работ по настоящему Договору. Подрядчик  обеспечивает безусловный отказ со стороны своих сотрудников и сотрудников своих соисполнителей от любых прав в отношении окончательного варианта результатов Работ. По просьбе Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно представить ему копии письменных отказов от притязаний. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных  прав на результат интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
При выявлении в ходе осуществления деятельности по Договору необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия, при необходимости корректировки принятой Заказчиком документации или по другим причинам, не зависящим от Подрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при наличии одного из следующих обстоятельств:

а) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Договору или осуществляет деятельность по исполнению обязательств настолько медленно, что окончание в срок любого из этапов согласно Календарного плана становится явно невозможным;

б) если во время выполнения Работ по Договору станет очевидным, что они не будут выполнены в соответствии с Геолого-техническим заданием;

в) если отступления при выполнении Работ от условий Договора или иные недостатки в деятельности Подрядчика являются существенными и неустранимыми, либо в установленный Заказчиком срок обнаруженные недостатки не были устранены.

В случае инициативы Заказчика при прекращении Договора согласно пункту 13.3 настоящего Договора Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, при этом Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Работ по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего Договора в полном объеме (пункт 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ), что влечет автоматическое расторжение Договора, о чем Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика. В этом случае Договор считается прекращенным с момента получения Подрядчиком такого уведомления Заказчика, если иные предложения по расторжению Договора не будут указаны в уведомлении Заказчика. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 13.5 настоящего Договора, Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком на момент отказа Заказчика от исполнения Договора с надлежащим качеством Работ и по требованию Подрядчика возмещает обоснованные фактические понесенные и документально подтвержденные расходы Подрядчика, возникшие на момент прекращения Работ, но не выше чем разница между ценой определенной за всю Работу по настоящему Договору и частью цены, выплаченной за выполненную Работу.

Требование Подрядчика об уплате фактических расходов должно быть мотивировано Подрядчиком, подтверждено расчетом затрат Подрядчика с приложением копий первичных документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком расходы. Копии всех первичных подтверждающих документов должны быть заверены Подрядчиком в установленном порядке: официальная печать, подпись уполномоченного лица Подрядчика с расшифровкой подписи/должности и с пометкой: «копия верна».

В случае обнаружения факта некачественного выполнения Работ Заказчик вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком в любое время в соответствии с пунктом 13.3 настоящего Договора. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор выражает полную договоренность между Сторонами и заменяет все предшествующие устные и письменные договоренности и соглашения Сторон в отношении его предмета и условий. Не предъявление любой из Сторон в какое-либо время требования о выполнении другой Стороной всех или отдельных условий настоящего Договора не может истолковываться как отказ от таких условий. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом. В указанном случае Стороны будут руководствоваться настоящим Договором без учета его недействительных положений. Подрядчик настоящим выражает свое согласие с тем, что Заказчик вправе без дополнительного согласования с Подрядчиком передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, входящему в группу Компании. Передача прав и обязанностей Подрядчика по Договору третьему лицу возможна только после предварительного согласования с Заказчиком. Настоящий Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение – Геолого-техническое задание; Приложение А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е  –        Календарный план работ; Приложение – Смета затрат по работам; Приложение – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ. Приложение – ФОРМА подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных Приложение –Соглашение о конфеденциальности.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Российская Федерация, 443010, 8. 631050001 Банковские реквизиты: Р/сч.: 40702810100000001974 Банк: БАНК «ВБРР» (АО), г. Москва БИК: 044525880 Корсчет: 30101.810.9.00000000880 Код

Заказчик: ПАО «НК «Роснефть» Российская Федерация, 115035,  г. Москва Софийская набережная, д.26/1 / Банковские реквизиты: в АО «ВБРР» г. Москва

ПОДПИСИ СТОРОН: