Договор поставки оборудования и оказания услуг по шефмонтажу (стр. 4 )

8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. При нарушении Поставщиком срока выполнения шефмонтажных работ  Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости шефмонтажных работ за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение сроков поставки или недопоставку продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

8.5. За нарушение сроков замены продукции ненадлежащего качества Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости продукции ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

8.6. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или не соответствующей условиям настоящего договора (спецификаций к нему), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции ненадлежащего качества или продукции, не соответствующей условиям договора (спецификаций).

8.7. В случае нарушения Поставщиком  внутриобъектового и пропускного режима на основании акта, составленного в соответствии с п. 8.10  настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в следующих размерах:

- при обнаружении (выявления фактов) нахождения сотрудников Поставщика на территории Покупателя с превышением сроков действия разовых пропусков - 300 рублей за каждый факт нарушения;

-  при обнаружении (выявления фактов) нахождения сотрудников Поставщика на территории Покупателя без пропусков или с просроченным (недействительным) пропуском по вине сотрудников Поставщика -  1 000 рублей за каждый факт нарушения;

- при обнаружении (выявления фактов) самостоятельного внесения сотрудниками Поставщика изменений во временный или разовый пропуск – 1 000 рублей за каждый факт нарушения;

- за нахождение сотрудников Поставщика на территории Покупателя без использования спецодежды с фирменным логотипом/названием Покупателя – 1 000 рублей за каждый факт нарушения; 

-  за нахождение сотрудников Поставщика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, при условии подтверждения данного факта документом, выданным медицинским учреждением по итогам освидетельствования (если сотрудник Поставщика отказался от прохождения освидетельствования, составляется соответствующий акт), или документом, составленным медицинским сотрудником Покупателя  - 5 000 рублей за каждый факт нарушения;

- при обнаружении (выявления фактов) нарушения сотрудниками Поставщика пропускного режима, связанного с вносом (выносом), ввозом (вывозом ) товарно-материальных ценностей по вине сотрудников Поставщика - 1000 рублей за каждый факт нарушения;

- при обнаружении представителем Покупателя фактов хищения товарно-материальных ценностей со стороны сотрудников Поставщика – 10 000 рублей за каждый факт нарушения с возмещением причиненного ущерба;

- при обнаружении (выявления факта)  у сотрудников Поставщика, ранее утраченных товарно-материальных ценностей, принадлежащих Покупателю – 10 000 рублей за каждый факт нарушения;

-  при обнаружении (выявления фактов)  проноса, выноса, использования сотрудниками Поставщика кино-, видео-, фотоаппаратуры без письменного разрешения Покупателя – 5 000 рублей за каждый факт нарушения;

- при обнаружении (выявления фактов) несанкционированного проноса, выноса, использования сотрудниками Поставщика носителей информаций (документов на бумажных носителях, содержаний конфиденциальной информации, кассет, дисков всех типов и модификаций, Flash Cart. карты памяти и т. п.) без письменного разрешения – 1 000 рублей за каждый факт нарушения;

-  при обнаружении (выявления фактов)  нарушения сотрудниками Поставщика, заключающегося в проносе на территорию Покупателя алкогольных напитков, наркотических веществ, взрывчатых, ядовитых, отравляющих веществ, гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового, холодного оружия, специальных средств защиты – 10 000 рублей за каждый факт нарушения;

- при обнаружении (выявления фактов) несанкционированного проникновения сотрудников Поставщика на территорию Заказчика (через ворота, периметральное ограждение) -1 000 рублей за каждый факт нарушения.

  8.8. В случае нарушения работниками Поставщика требований безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, требований по санитарному содержанию территории, правил проведения земляных работ  на основании акта, составленного в соответствии с п. 8.10  настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф  в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в следующих случаях:

-  в случае производства работ без согласованного проекта производства работ, акта-допуска, либо наряда-допуска на производство работ повышенной опасности,  наряда-допуска на производство огневых и пожароопасных работ;

-  в случае производственного травматизма, аварийных ситуаций, пожаров  в месте производства работ;

-  в случае допуска  к производству работ грузоподъемных механизмов, не зарегистрированных в установленном порядке, не прошедших техническое освидетельствование, управляемых лицами, не имеющими соответствующего удостоверения;

- в случае создания препятствий в производственной деятельности Покупателя, угрозы повреждения  имущества, угрозы жизни и здоровью работников Покупателя;

-  в случае нарушения требований безопасности труда, которые могут привести к несчастному случаю;

-  в случае нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к пожару;

- в случае нарушения требований по содержанию в чистоте и порядке территории, очищению от мусора и снега, незагромождению складируемыми материалами и конструкциями проездов, проходов на производственные территории, а также проходов к рабочим местам и на рабочих местах;

- в случае производства земляных работ без разрешения  на проведение земляных работ, нарушения порядка проведения земляных работ, невыполнения требований по восстановлению элементов нарушенного благоустройства  после выполнения земляных работ.

Уплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности компенсировать причиненный нарушением ущерб.

  В случае, если в процессе выполнения работ по настоящему договору с работником (работниками) Поставщика либо с третьими лицами произошел несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда жизни и здоровью, а также смерть работника (работников), третьих лиц, Поставщик несет полную ответственность за причиненный вред.

  Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае систематического (не менее 2-х раз) нарушения Поставщиком правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

8.9. Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.8.7-8.8., в т. ч. за нарушения, допущенные привлеченными им субподрядчиками (соисполнителями).

8.10. В случае нарушения сотрудниками Поставщика положений, прописанных в пп. 8.7.-8.8. Покупателем составляется акт о нарушениях, подписанный уполномоченными представителями сторон.

Уполномоченными лицами на подписание акта со стороны Поставщика являются старшие мастера смен, начальники участков, прорабы или непосредственный руководитель задержанного.

При отсутствие  уполномоченного представителя Поставщика на площадке работ, акт о нарушении с пометкой об отсутствии уполномоченного лица Поставщика подписывается Покупателем и сотрудником Поставщика, допустившим нарушение.

8.11. За нарушение установленной п.6.6. договора обязанности по представлению документов, подтверждающих радиационную безопасность по содержанию природных радиуонуклидов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 тысяч рублей либо штраф в виде двойной суммы, которая потребуется для проведения экспертизы по проверке радиационной безопасности поставленной продукции.

8.12. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку, штрафные санкции из сумм, подлежащих уплате Поставщику.

8.13. За нарушение сроков оплаты полученной продукции более чем на 2 месяца Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8.14. Применение неустойки является правом, но не обязанностью Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени и штрафы не начисляются и не уплачиваются.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего договора.

9.2. При обнаружении недостачи и (или) несоответствия качества продукции срок предъявления претензии Покупателем Поставщику составляет 30 календарных дней с момента составления акта о недостаче (несоответствии качества) продукции. К претензии должен быть приложен акт о приемке продукции с приложениями. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения Поставщиком.

9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ (в случае заключения договора с организацией УГМК в данном пункте указывается третейская оговорка: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде ОАО "УГМК" в соответствии с Положением «О постоянно действующем Третейском суде ОАО "Уральская горно-металлургическая компания» (текст Положения размещен на сайте www. на странице «Компания» в разделе «Третейский суд»). Решение Третейского суда является окончательным»).

10. Прочие условия

       10.1. Настоящий договор не является договором присоединения. Стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего договора.

       10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.