Договор№ на поставку

ДОГОВОР№

НА Поставку

г. Москва                                                                  «­­­­­­____» ______  2017 г.

_____________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «Данком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,   Бориса Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими и привлеченными силами, комплекс работ указанных в Приложении №1.  (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Комплекс Работ, в соответствии с Договором, выполняется для объекта расположенного по адресу:  РФ, г. Москва, __________________________________________

(далее по тексту - Объект), включает в себя следующие виды работ: Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие  характеристики документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать утвержденному техническому заданию, а также требованиям СНиП и другим действующим нормативно правовым актам Российской Федерации. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Выполнение работ осуществляется в течение - 20 (двадцать)  календарных дней с момента заключения  настоящего Договора. Поэтапные сроки (периодичность) выполнения работ определяется Заданием: Начало выполнения работ – не позднее следующего рабочего дня с момента получения платежа, предусмотренного в п. 3.1.2. Сроки, состав и объем Работ могут изменяться и уточняться Сторонами только путем подписания Дополнительных соглашений. Подрядчик имеет право досрочной сдачи Работ, по мере их выполнения по согласованию с Заказчиком. Заказчик производит промежуточные согласования монтажных решений и их окончательное утверждение путем подписания актов приема-передачи в соответствии с разделом 4. Договора.  При этом под согласованием понимается виза ответственного и уполномоченного представителя Заказчика на монтажном решении, представленном в графическом и/или текстовом виде, так же передача и согласование рабочей документации осуществляется по электронной почте, между представителями Заказчика и Подрядчика. Адреса электронной почты от Заказчика _______,  от Подрядчика  *****@***ru. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость работ по настоящему Договору, составляет:

Оплата производится на основании счетов, выставляемых Подрядчиком. Работы оплачиваются Заказчиком по факту выполнения  всех пунктов Договора,  что подтверждается подписание  Акта о выполнении работ (КС-2, КС-3). Обязательство Заказчика по оплате работ в соответствии с настоящим договором считаются исполненными после зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае если Заказчик по своей инициативе дает задание на внесение изменений и дополнений в ранее согласованную им исполнительную документацию в связи с изменением Задания на монтаж или пусконаладочные работы, уточнением границ и другим причинам, не зависящим от Подрядчика. Стороны определяют объем переработки выполненных работ и стоимость дополнительных работ, оплата которых осуществляется на основании Дополнительного соглашения к Договору. В случае, если вышеуказанные изменения не приводят к значительным затратам Исполнителя, Стороны могут совместно принять решение о переработке выполненной работы без дополнительной оплаты. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ Не позднее пяти дней после завершения работ, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки  выполненных работ с приложением к нему, перечня (накладной) о выполненных работах, переданной и принятой Заказчиком Работы, предусмотренной условиями настоящего Договора. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения Акта сдачи – приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи – приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от его приемки. В случае непредставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ в указанный в п. 4.2. срок, выполненные работы считаются принятыми, о чем Подрядчиком составляется соответствующий акт. В случае предоставления мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи – приемки работ, Стороны составляют и подписывают двухсторонний Протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет выявленные в ходе приемки работ недостатки за свой счет. Если в процессе выполнения Работ, выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив в известность об этом Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. В случае досрочного прекращения работы по Договору Заказчик имеет право принять от Подрядчика по Акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых и промежуточных платежей. В случае досрочного завершения Подрядчиком работ, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить их по цене, предусмотренной настоящим Договором.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Заказчик обязуется: Своевременно рассматривать выполняемые Подрядчиком работы и иную документацию а также работы по монтажу и пуско-наладке, производить приемку и оплату выполненных работ и услуг в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Договора; Оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работ по настоящему Договору, в том числе обеспечивать своевременное представление Подрядчику исходно-разрешительной и исходной документации. Проводить согласования исполнительной документации с соответствующими городскими инстанциями, за исключением согласований, которые осуществляются Подрядчиком в рамках профессиональной компетенции, раздел ППМ; Не передавать исполнительную документацию третьим лицам, за исключением передачи подрядчикам для согласования Проектной документации и строительства; Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками составленной технической документации согласно приложению №3 (абз. 7 ст. 762 ГК РФ); Подрядчик обязуется: Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора; Выполнять работы в соответствии с Заданием на монтаж Заказчика;
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несёт следующую ответственность:

- за несоблюдения сроков, указанных в статье 2– пени в размере 0,1 % от стоимости Работ по договору за каждый день просрочки но не более 10% от суммы Договора;

В случае несвоевременного выполнения условий Договора по причинам, не зависящим от Подрядчика, неустойка не взимается. За необоснованную задержку сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.3. Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику на основании его письменного требования неустойку в размере 0,1%  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих договорных обязательств. ФОРС–МАЖОР Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, нормативно-правовые акты органов государственной власти, факторы, кардинально меняющие экономическую деятельность в РФ и делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подрядчику Договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на него как на основание для освобождения от ответственности. В случае срыва сроков сдачи соответствующих стадий, этапов, по причинам не зависящим от воли Подрядчика, сроки сдачи последующих стадий, этапов пропорционально увеличиваются. Сроки рассмотрения документации Заказчиком пропорционально увеличивают (отодвигают) сроки выполнения работ по договору. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Договорных обязательств не применяются. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению в течение 30 календарных дней, с момента уведомления одной из сторон другую, то все споры и разногласия, за исключением подсудности судам общей юрисдикции, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Решения Арбитражного суда будут являться окончательными для Сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, или Дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по взаимному согласию Сторон;

- по требованию одной из сторон, в случае существенного нарушения условий Договора другой Стороной.

При расторжении договора определяется стоимость фактически выполненной работы по нему, которая определяется по сумме стоимости выполненных и принятых Заказчиком под этапов  работ. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласованию Сторон. Все дополнения и изменения должны быть составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Вся корреспонденция между сторонами рассматривается, если она составлена в письменном виде, подписана уполномоченным должностным лицом и направлена одной из сторон по почте на юридический адрес или письмом на электронную почту. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Обо всех изменениях своих банковских реквизитов и юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга в трехдневный срок.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик :	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Данком"
Адрес: 119571 Москва Проспект Вернадского д. 117 ИНН  7729672613 КПП  772901001 Р/С  40702810900060000724 К/С  30101.810.3.45250000622 БИК  044525622 Банк: Московский филиал "БАЙКАЛБАНК" г. МОСКВА
Генеральный директор	Генеральный директор
___________________	___________________

                                                                                                                                       Приложение

Перечень поставляемых материалов и выполняемых работ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод - изготовитель	Ед. изм.	Коли - чество	Примечание	Стоимость оборудования за ед. изм., руб.	Стоимость оборудования всего, руб.	Стоимость работ за ед. изм., руб.	Стоимость работ всего, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
НДС
Всего

       

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«____»__________2015г.

_________________________________________________________________

(наименование работ)

_________________________________________________________________

Комиссия в составе:  _______________________________________________

__________________________________________________

составили настоящий акт на предмет выполнения вышеуказанных работ.

  При осмотре выполненных работ комиссия пришла к заключению, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием с оценкой качества _______________

Замечания _______________________________________________________

Замечания должны быть исправлены в срок до ________________________

Принял  Сдал

Заказчик  Подрядчик

__________________  __________________

       М. П.        М. П.