Договор (стр. 5 )

Обстоятельства непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств каждая Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка Торгово-промышленной палаты РФ. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех последовательных месяцев, то «Подрядчик» и «Исполнитель» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Башкортостан. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения  претензии.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ -ФЗ «О персональных данных» стороны договорились  о нижеследующем.

15.1. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), -Урал» обязан предоставить ГУП ИНХП РБ подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению к настоящему Договору.

15.2. -Урал» подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» -ФЗ.

15.3. В случае если ГУП ИНХП РБ будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» -ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 15.1. настоящего Договора, либо ГУП ИНХП РБ понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» -ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 15.1. настоящего Договора, -Урал» обязан возместить ГУП ИНХП РБ суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР РАБОТНИКОВ

С целью снижения рисков возникновения несчастных случаев из-за наличия общих заболеваний и защиты жизни и здоровья работников подрядных организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы производственного характера в интересах ГУП ИНХП РБ, Стороны  договариваются:

«Исполнитель»  обязуется использовать на объектах «Заказчика» работников, только при отсутствии  у  них  противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые «Исполнителем» на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров. Целью предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров являются определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе, а также динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний, выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, предупреждение несчастных случаев на производстве.

Все виды медицинских осмотров проводятся за счет средств «Субподрядчика».

«Исполнитель»  обязуется организовывать  проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров своих работников. «Исполнитель» должен заботиться о здоровье и безопасности работников «Исполнитель», его «Субподрядчиков». «Исполнитель» несет ответственность за прохождение работникам субподрядных организаций предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. Для проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, получения достоверных и обоснованных заключений о состоянии здоровья работников «Исполнитель» заключает договор об оказании данного вида услуг с лечебно-профилактическими учреждениями (организациями), имеющими соответствующую лицензию и сертификат. «Исполнитель» обязуется направлять лиц, поступающих на работу, для проведения предварительного медицинского осмотра, своевременно (согласно графику) направлять работников на периодические медицинские осмотры. Графики проведения периодических осмотров должны быть представлены  «Подрядчику» не позднее 10 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения /Договора. Работники организации, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные медицинские освидетельствования по направлениям «Исполнителя». Лица, не прошедшие в установленном порядке предварительный или периодический медицинский осмотр либо имеющие медицинские противопоказания, должны быть отстранены «Исполнителем» от выполнения работ и не допущены к ним до прохождения медицинского освидетельствования. «Исполнитель» обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников «Исполнителя» (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников «Субподрядчика»), не прошедших в установленном порядке предварительный или периодический медицинский осмотры либо имеющие медицинские противопоказания. По итогам медицинских осмотров «Исполнитель» обязан получить из лечебно-профилактического учреждения заключительный акт медицинской комиссии о результатах проведенных осмотров, состоянии здоровья работников. «Исполнитель» обязуется  по итогам проведения осмотров не позднее чем через 10 календарных  дней после завершения предварительного/периодического медицинского осмотра обобщить результаты проведенных осмотров работников и представить «Подрядчику» список работников, прошедших  медицинские осмотры, а также копии заключений, выданных каждому работнику и свидетельствующие об отсутствии  противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам. В случае невыполнения «Исполнителем» требований к охране здоровья своих работников, «Подрядчик» несет следующую ответственность:

За несвоевременное предоставление «Подрядчику» графика прохождения периодического осмотра, за  непредоставление «Подрядчику» списка работников и копий заключений согласно п. 16.10, «Исполнитель» выплачивает «Подрядчику» штраф в размере 30 000 рублей по каждому факту нарушения. В случае, если в период выполнения работ/оказания услуг работниками «Исполнителя» или  «Субподрядчика», будут выявлены факты нахождения на территории АО «НК НПЗ» лиц, имеющих противопоказания по состоянию здоровья к выполняемым работам, «Исполнитель» выплачивает «Подрядчику» штраф в размере 100 000 рублей по каждому факту нарушения. «Подрядчик» имеет право отстранить данных лиц от выполнения работ по собственной  инициативе. В случае возникновения несчастных случаев на территории АО «НК НПЗ», причиной которых  явилось наличие у лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги по данному Договору подряда, либо у работников субподрядных организаций, противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, «Исполнитель» выплачивает «Подрядчику» штраф в размере 300 000 рублей по каждому факту.

В данном случае «Подрядчик» полностью отвечает за жизнь и здоровье своих работников, а также  работников  субподрядных организаций.

Уплата штрафа «Исполнителем» осуществляется на основании Акта «Подрядчика» и счета, выставленного «Подрядчиком». «Исполнитель» в течение 5 (пяти) дней с момента получения счета  перечисляет сумму штрафа на расчетный счет «Подрядчика».

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Подрядчиком» и «Исполнителем» и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.05.2015. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и действует до 31.12.2015, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Настоящий Договор может быть изменен/дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными  на то представителями Сторон. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, каждая из Сторон обязана внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ «Подрядчик» и «Исполнитель» в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней должны принять совместное решение о дальнейшем проведении работ, изменений условий или расторжении Договора. «Подрядчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменном виде «Исполнителя» за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При этом «Подрядчик» не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента расторжения Договора оплачивает стоимость работ, фактически выполненных «Исполнителем» и привлеченными им «Субподрядчиками», на дату расторжения Договора. Стороны могут обмениваться документами по факсимильной связи с последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц. В случае невыполнения, просрочки выполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» какого-либо существенного обязательства, включая, но не ограничиваясь обязательствами по предоставлению гарантий, выполнению условий по срокам и качеству поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, предусмотренного Договором, если такое невыполнение, просрочка выполнения или ненадлежащее выполнение как в целом, так и части, длится более 30 (тридцать) календарных дней (включая как начальные, так конечные и промежуточные сроки), «Подрядчик» имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без возмещения «Исполнителю» каких-либо убытков путем направления письменного уведомления о прекращении Договора. При этом Договор признается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении Договора, направленном «Исполнителю». Положения настоящего пункта не отменяют иные основания расторжения, предусмотренные Договором, и являются самостоятельным основанием для одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения Договора. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей «Подрядчика» и «Исполнителя». По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора:

17.10.1. Приложение – Техническое задание;

17.10.2. Приложение – Объем работ;

17.10.3. Приложение – Протокол соглашения о договорной цене;

17.10.4. Приложение – Календарный  план;

17.10.5. Приложение – Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах  АО «НК НПЗ»;

17.10.6. Приложение – Требования конфиденциальности;

17.10.7. Приложение – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров;

17.10.8. Приложение – Форма акта сдачи-приемки работ;

17.10.9. Приложение – Форма подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;

17.10.10. Приложение – Форма справки о стоимости выполненных работ и затратах.

Юридические адреса и платежные РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»:	«Исполнитель»:
ГУП ИНХП РБ
450065, Россия, Республика Башкортостан, , Отделение Сбербанка России, г. Уфа , Тел.: [phone]-91-11 Факс: [phone] E-mail: *****@***ru

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

«Подрядчик»:	«Исполнитель»:
Директор ГУП ИНХП РБ	Директор
___________________ М. П.	______________________ М. П.