Документация на поставку продуктов питания (Колбасные изделия) (стр. 1 )

Утверждаю Председатель закупочной комиссии _____________ «____»___________2018г ДОКУМЕНТАЦИЯ На поставку продуктов питания (Колбасные изделия) г. Чита 2018 В целях удовлетворения нужд Заказчика, ГАУСО «ЧПНДИ», приглашает юридических лиц, физических лиц, т. ч. индивидуальных предпринимателей, (далее – участник закупки) к участию в запросе котировок на право заключения Договора на поставку продуктов питания. Документация размещена на официальном сайте (www. ). А так же на электронной торговой площадке РТС-тендер (http://www. rts-tender. ru/). Копия Документации может быть получена любым участником закупки с сайта или электронной площадки, указанного в настоящем пункте. Плата за предоставление информации не взимается. Предмет договора:

№ п/п	Наименование и описание услуги	Требования к продукции и количество	. Место оказания услуг	Срок поставки	Приме-чания
Колбасные изделия	Согласно технического задания	1)Забайкальский край,	1.07.2018-30.09.2018

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 47 445,00 рублей. Участником закупки может быть любой поставщик. Претендовать на победу в данном запросе котировок может Участник, отвечающий следующим требованиям: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; - предоставление полного пакета документов указанного в настоящей документации п.19. - требования указанные в техническом задании (Приложение к настоящей документации). Заявка подается в виде электронного документа в формате *.doc. Лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, прилагаемые к составу заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных копий. Заявки подаются в электронной форме, подписанные усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника закупки. При этом подписание документа усиленной электронной подписью означает, что документы и сведения направлены от имени соответствующего лица, а также означает подлинность и достоверность таких документов и сведений. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о запросе котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. В случае если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, а единственная поданная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. Заказчик также вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров. В случае, если не подана ни одна котировочнаяя заявка. Заказчик вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или осуществить повторное размещение заказа. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях и быть фиксированными на весь период действия договора. Заявка должна быть подана не позднее 17-00 13 июня 2018года. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции. Любой участник процедуры закупки вправе направить в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в электронной форме разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Место и сроки рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки: г. Чита ул. Вертолетная д.6 в 16-00 часов по местному времени 14 июня 2018года. При выборе Победителя Заказчик ориентируется на наиболее низкую цену за предложенные услуги, при соответствии Участника требованиям Заказчика указанными в настоящей документации. Срок начала подачи заявок – с момента размещения извещения на официальном сайте. Срок окончания подачи заявок – 17-00 часов местного времени «13» июня 2018 года. Заявка должна быть оформлена в соответствии с Приложением № 2 к настоящей Документации. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок: Комиссия в срок, не превышающий один рабочий день, следующий за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена (цена одного кг или литра продукции) товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. Не ранее чем через 10 дней после объявления победителя, Заказчик уведомит победителя об этом и подпишет с ним соответствующий Договор на условиях настоящего запроса котировок и заявки Победителя. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в документации, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа. Размер обеспечения исполнения договора: не устанавливается. Участнику закупки, одновременно с заявкой необходимо представить следующий пакет документов: копии учредительных документов (заверенные подписью руководителя и печатью); копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (заверенные подписью руководителя и печатью); Протокол разногласий к проекту договора (в произвольной форме) Дополнительные требования, указанные в техническом задании (п.5), в произвольной форме. Документы, подтверждающие отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (произвольная форма). Анкета участника с указанием полного наименования участника, ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО, ОКАТО, дата постановки на налоговый учет, адрес электронной почты, банковские реквизиты (в произвольной форме). Данный запрос котировок не является торгами (конкурсом, аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных заявок по любой причине или прекратить процедуру запроса котировок в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Экономист

Приложение к Документации Проект договора № ____ на поставку продуктов питания г. Чита «____» __________ 2018 г. Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Договоре Товар – товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, которые по своим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствуют Техническому заданию. Техническое задание - требования Заказчика к характеристикам Товара, его качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика (далее ТЗ). Спецификация - перечень наименований Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. Заявка - это - выражение намерений получить определенные услуги или товар. Обычно заявка оформляется письменно и направляется заинтересованной стороной тому, кто обеспечивает выполнение заявки. Статья 2. Предмет Договора 2.1. Поставщик обязуется передать Товар согласно Заявки, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. 2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар свободен от прав третьих лиц. 2.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар считается переданным Заказчику в момент подписания товарной накладной ответственным лицом Заказчика. 2.4. Настоящий Договор заключается в целях осуществления уставной деятельности и выполнения государственного задания учреждения, подведомственной Департаменту города Москвы. Статья 3. Цена Договора и порядок расчетов 3.1. Цена Договора составляет _________________________________________________, Без НДС (далее - Цена Договора), и включает в себя общую стоимость всех Товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по договору, а также транспортные расходы, налоги, сборы и другие виды расходов и обязательных платежей. 3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 3.3. настоящего договора. 3.3. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон: а) При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, качества работ и иных условий исполнения Договора; б) Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшаются предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, объема работы или услуги Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара. 3.4. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 3.5. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в течение 5ти (пяти) банковских дней с даты приемки Товара Заказчиком. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре. 3.6. Оплата осуществляется по факту поставки Товара и при условии наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего Договора. 3.7. Оплата поставленного Товара осуществляется на основании следующих документов: счета на оплату; счета-фактуры; товарных накладных, подписанных Получателем/Заказчиком и Поставщиком; акта приема-передачи товара, составленного в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. 3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Статья 4. Сроки поставки. Заявка 4.1. Срок поставка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика. 4.2. Заявка оформляется два раза в месяц: 10-12 числа и 25 числа каждого месяца. 4.3. Поставщик обязан в электронном виде уведомить Заказчика о приеме к исполнению Заявки в течение трех часов с момента ее получения. Статья 5. Порядок приемки Товаров 5.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адрес Заказчика г. Чита . Все расходы, связанные с доставкой, отгрузкой, разгрузкой Товара, возвратом многооборотной тары несет Поставщик. 5.2. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован, не является предметом притязаний третьих лиц. 5.3. Транспортировка Товара должна быть осуществлена в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН) для соответствующего Товара. 5.4. Доставка Поставщиком Товара (продуктов питания) осуществляется специально оборудованным транспортным средством для доставки Товара. 5.5. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, пользуются санитарной одеждой (халат, рукавицы), имеют личную медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских осмотров, в т. ч. лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. 5.6. Отгрузка и доставка Товара должна производиться в транспортной упаковке, исключающей повреждение Товара и воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Тара и упаковка должны соответствовать тре­бо­ваниям действующих государственных стандартов, технических усло­вий, обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении. 5.7. Товар должен содержать маркировку, соответствующую требованиям, установленным законодательством. 5.8. Возврат многооборотной тары (упаковки) осуществляется по соглашению сторон. 5.9. Уборка и вывоз многооборотной тары (упаковки) производятся силами Поставщика. 5.10. Ответственность за гибель и повреждение Товара переходит к Заказчику после передачи Товара Заказчику и подписания Заказчиком товарной и (или) товарно-транспортной накладной. 5.11. Перечень поставляемой продукции и единичные цены определяются Спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора поставки продукции. Для приемки работ может быть создана приемочная комиссия численностью не менее 3 (трех) человек. 5.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 5.13. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качественным, функциональным характеристикам (сертификаты соответствия и прочих сертификатов, обязательных для данного вида продукции инструкция по эксплуатации) 5.14. В день передачи Товара Заказчику Поставщик обязан передать Заказчику: оригиналы оформленных Товарных накладных в 2 (двух) экземплярах; декларацию о соответствии продукции требованиям нормативных документов (если существует (зависит от товара)); Свидетельство о государственной регистрации продукции (если существует (зависит от товара)); Паспорт качества поставляемой (если существует (зависит от товара)); другие документы, подтверждающие качество Товара, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (если такое предоставляются производителем). 5.15. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком о несоответствии качества Товара характеристикам, указанным в нормативных документа, и предоставлением соответствующего документа за подписью всех членов комиссии (срок предоставления заявления не позже 3ого рабочего дня после принятия товара). 5.16. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования. 5.17. Получатель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара, при наличии документов, указанных в пункте 5.5. настоящего Договора, а также при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и иных требований к Товару, установленных настоящим Договором, подписывает Товарную накладную и возвращает Поставщику его экземпляр документа посредством личной передачи в руки. 5.18. По факту поставки всего объема Товара Поставщик на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком товарных накладных готовит Акт приемки-передачи Товара по Договору в двух экземплярах и направляет их Заказчику. При надлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме Заказчик подписывает Акт приемки-передачи Товара по Договору в двух экземплярах. В случае отказа от подписания Акта приемки-передачи Товара по Договору Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов направляет Поставщику мотивированных отказ с указанием причин отказа и сроков устранения недостатков. После устранения недостатков приемка осуществляется в порядке, предусмотренном пп.5.1. – 5.9. 5.19. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по Договору. С момента подписания Товарной накладной все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю/Заказчику. Статья 6. Права и обязанности Сторон 6.1. Заказчик вправе: 6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 6.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев. 6.1.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора. 6.1.4. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим Договором, при условии возмещения Поставщику прямых убытков, причиненных таким отказом. 6.1.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 6.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 6.1.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров. 6.1.8. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 6.1.9. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок. 6.2. Заказчик обязан: 6.2.1. Обеспечить приемку Товара. 6.2.2. Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями Договора. 6.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором. 6.3. Поставщик вправе: 6.3.1. Требовать исполнения Заказчиком и Получателем исполнения своих обязательств по Договору. 6.4. Поставщик обязан: 6.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара Заказчику. 6.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром. 6.4.3. Представить информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором. 6.4.4. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 6.4.5. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине при исполнении обязательств по настоящему Договору. 6.4.6. Обеспечить с территории Заказчика своевременную уборку упаковочного материала и иного мусора, образовавшегося после разгрузки Товара на месте доставки. 6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором. Статья 7. Гарантии 7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим регламентам, и требованиям настоящего Договора. 7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. 7.3. Отсчет гарантийного срока на Товар начинается с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по Договору. 7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимую замену поставленного Товара, устранение недостатков Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования. Статья 8. Ответственность Сторон 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 8.3. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и рассчитываются в порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации . 8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 10 процентов цены Договора. 8.5. В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере 10 процентов цены Договора. 8.6. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Договора по качеству, такой Товар подлежит возврату Поставщику, а Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.4. настоящего Договора. 8.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Договора по комплектности, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.4. настоящего Договора. 8.8. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.3. настоящего Договора. 8.9. В случае нарушения сроков доукомплектования поставленного Товара Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.3. настоящего Договора. 8.10. В случае нарушения сроков представления документов, указанных в настоящим Договором Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.4. настоящего Договора. 8.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Получателем и (или) Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. 8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны. 8.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 8.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. Статья 9. Порядок расторжения Договора 9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по соглашению сторон; - в судебном порядке; - в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях: - поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок; - нарушения сроков поставки Товаров; - отказа Поставщика передать Заказчику проданный Товар; - невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара. 9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случае грубых нарушений существенных условий Договора. 9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 9.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки количества поставленных Товаров с обязательной сверкой взаиморасчетов. Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Статья 11. Порядок урегулирования споров 11.1. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 11.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. 11.3. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по электронной почте, факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом. 11.4. В претензии должны быть указаны следующие данные: основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии; сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения); подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее; список прилагаемых документов; реквизиты счета для перечисления денежных средств; дата составления претензии. 11.5. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором, или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 3 (трех) дней со дня ее получения. При невозвращении в срок 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления. Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) дней с момента получения претензии Стороной. 11.6. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца при обязательном соблюдении претензионного порядка в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Договором срок. Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора 12.1. Настоящий Договор заключается на срок с 01 июля 2018 года до 30 сентября 2018 года, а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их полного исполнения. 12.2. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 12.3. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Статья 13. Прочие условия 13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического (фактического) адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в настоящем Договоре, должны быть соблюдены следующие требования: - при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим номерам: Заказчику 672003 электронный адрес: *****@***ru Поставщику __________________ При этом номера факсов При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты. 13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 к Договору «Спецификация поставляемых Товаров», приложение № 2 к Договору «Форма Акта приемки-передачи Товара Заказчиком». 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон