ДОГОВОР №05/11/05/2017
г . Москва «11» мая 2017 года
_____________________________________________________, ______________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Свидетельства 77 № 000 от 01.01.2001г. выданного М по г. Москва с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (Далее - «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется выполнить на объектах Заказчика, а Заказчик принять и оплатить следующую работу: консультация ________________________________________________________.
1.2.Все виды работ должны соответствовать действующей на территории Российской Федерации нормативной строительной документации.
2.Стоимость работ по Договору
2.1.Фиксированная стоимость работ, оговоренных в п.1.1. настоящего Договора, составляет _______ (________________________________________) рублей ________ копеек без НДС. Стоимость работ согласована сторонами в соответствии с «Протоколом согласования договорной цены» (Приложение ) и не подлежит увеличению, за исключением обстоятельств, указанных в п. 2.2. настоящего Договора.
2.2.При необходимости выполнения дополнительных, не предусмотренных на момент заключения настоящего Договора, работ, Исполнитель должен в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.
2.3.При изменении объема работ, согласованном Сторонами, стоимость работ уточняется согласно договору, исходя из единичных сметных расценок.
3.Обязательства Исполнителя
3.1.Выполнить весь объем работ, предусмотренный в Договоре и приложениях к нему, качественно, в соответствии с действующими СНиП, в согласованные сроки и сдать их результат Заказчику.
3.2.Соблюдать на строительном объекте требования действующего законодательства, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, промышленной безопасности (в том числе ПБ 10-382-00), пожаро и электробезопасности, в том числе при эксплуатации санитарно-бытовых помещений. Обеспечить выполнение на строительном объекте всех необходимых мер по охране окружающей среды.
3.3.Использовать только квалифицированный персонал.
4.Обязательства Заказчика
4.1. Предоставить Исполнителю фронт работ, пригодный для производства работ по Договору.
4.2. Предоставить Исполнителю точку подключения электроэнергии, воду, подсобное помещение для хранения инвентаря, оборудования, материалов, выход на крышу (при необходимости).
4.3. Убрать на безопасное расстояние с места выполнения работ имущество организации и третьих лиц (автотранспортные средства, технику и другие объекты).
4.4. Произвести приемку работ, указанных в п.1.1. и подписать Акт сдачи – приемки работ.
4.5. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.6. Гарантировать наличие, у Заказчика, на момент заключения настоящего Договора, всей необходимой разрешительной документации на проведение указанных в настоящем договоре работ, требуемой в соответствии положениями законодательства Российской Федерации, а также гарантировать, что проведение указанных в настоящем договоре работ не нарушает каких-либо прав или законных интересов третьих лиц и положений действующего законодательства Российской Федерации.
5.Сроки выполнения работ
5.1. Срок выполнения работ 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем получения предоплаты.
5.2. В срок выполнения работ не входят дни простоя в результате непогоды (например дождь, порывы ветра более 10 м/с).
6.Платежи и расчеты
6.1. Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере ______________ (_____________________________________) рублей _____ копеек без НДС после подписания акта выполненных работ по договору.
6.2. Обязательства Заказчика по оплате стоимости договора считается исполненными с момента получения денежных средств Исполнителем.
7.Порядок сдачи-приемки выполненных работ
7.1.В течение 1 (одного) рабочего дня Заказчик рассматривает и подписывает Акт сдачи-приемки работ или же предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.
7.2.Если Заказчик в срок, указанный в п.7.1. настоящего Договора, не направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ, то работы признаются принятыми Заказчиком.
7.3.После подписания Акта приемки выполненных работ Заказчиком Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта приемки. В этом случае к Акту прилагается перечень не выполненных работ с указанием сроков их выполнения.
8.Гарантии
8.1.Исполнитель гарантирует выполнение всех работ в полном объеме по настоящему Договору, в сроки, определенные условиями настоящего Договора.
8.2.Исполнитель не несет ответственности за произведенные им работы в случае повреждений по вине третьих лиц.
9.Контроль качества работ
9.1.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика).
9.2.Лицо, уполномоченное Заказчиком, будет иметь право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
9.3.Заказчик вправе давать обязательные указания по поводу выполнения работ.
10.Ответственность сторон
10.1.Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение на объекте техники безопасности, требований по охране труда и здоровья рабочих.
10.2.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.Форс-мажорные обстоятельства
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий (землетрясения, оползней, ураганов, наводнений и т. д.), военных действий, изменений текущего законодательства, создающего препятствия для нормального развития правоотношений по настоящему Договору и других возможных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п.11.1, каждая Сторона должна в течение
5 (пяти) календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
11.3.Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.11.2., то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
11.4.В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.11.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
11.5.Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п.11.1., и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
12.Расторжение Договора
12.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12.2.При нарушении сроков оплаты, произошедших по вине Заказчика более чем на 10 (десять) рабочих дней, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком под расписку письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения Договора.
12.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если Исполнитель необоснованно приостановил ход работ на срок более 3 (трех) рабочих дней.
13.Порядок разрешения споров
13.1.Вопросы, возникающие при производстве работ на объекте, после сдачи результата работ Заказчику рассматриваются представителями Сторон на совещаниях, а также посредством переписки и/или факсимильных сообщений, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.
13.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
13.3.В случае, если одна из Сторон направила другой Стороне письменную претензию и вручила ее с уведомлением другой Стороне, то Сторона, получившая претензию, обязана в срок не позднее 5 (пяти) суток дать письменный ответ на претензию.
13.4.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
14.Прочие условия
14.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.
14.2.С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка между Сторонами, противоречащая условиям настоящего Договора, теряет силу.
14.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
14.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.Перечень Приложений к Договору
15.1.Нижеследующее Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора:
15.1.1.Приложение . Протоколом согласования договорной цены.
15.2.Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: _____________________ м. п. | Исполнитель: ИП Адрес: 115547 , кор.1 ка.84 ОГРНИП 316774600290961 р/с 40802810400000000129 к/с 30101810445250000852 БИК 044525852
м. п. |
Приложение
к договору № 05/11/05/2017г.
от «11» мая 2017г.
Протокол
согласования договорной цены
______________________________________________________, _____________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Свидетельства 77 № 000 от 01.01.2001г. выданного М по г. Москва с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто Соглашение о величине договорной цены на указанные в договоре работы в сумме ___________ (______________________) рублей 00 копеек без НДС.
