Договор № оказания услуг по неразрушающему контролю качества сварных соединений (стр. 3 )

8.2.        При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, либо в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде  по месту нахождения Заказчика.

8.3. В случае неоплаты Исполнителем признанных претензионных требований Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные и принятые Работы в порядке определенном пунктом 3.2.8 Контракта.

расторжение Договора

9.1.        Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2.        Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неоплаты Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных Услуг в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3.        Уведомление об отказе от исполнения Договора должно вручаться Стороне за  30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа.

9.4.        При отказе от исполнения Договора при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Услуг пропорционально объему фактически оказанных Услуг, определяемую ими совместно, на основании Актов о сдаче-приемке оказанных Услуг.

9.5.        В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой его расторжения, производят сверку расчетов по Договору на дату его расторжения по Акту сверки расчетов и в срок не позднее 10 (Десяти) банковских дней после его подписания производят окончательные расчеты по Договору.

Срок действия Договора

10.1.        Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _____________.

10.2.        Изменения и дополнения к Договору должны вноситься по письменному согласованию сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Прочие условия

11.1.        Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.        В процессе исполнения настоящего Договора Стороны могут изменить объем/сроки оказанных Услуг. Любые изменения и/или дополнения к Договору действительны и имеют юридическую силу, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

Исполнитель вправе привлекать для осуществления Услуг по настоящему Договору третьих лиц с письменного разрешения Заказчика. Заказчик принимает исполнение обязательств Исполнителя, осуществленных силами третьих лиц, как выполненные силами Исполнителя. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Услуг привлеченным им третьими лицами Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Нижеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение	Перечень Объектов Строительства, в отношении которых осуществляется неразрушающий контроль качества сварных соединений (типовая форма)	1 л.
Приложение	Акт о сдаче-приемке оказанных Услуг (типовая форма)	1 л.
Приложение	Заявка на проведение неразрушающего контроля качества сварных соединений (типовая форма)	1 л.
Приложение	Отчет по неразрушающему контролю (типовая форма)	3 л.
Приложение Приложение	Справка по результатам проведённого неразрушающего контроля (типовая форма) Форма Акта приема-передачи комплектов радиографических снимков и заключений по НК	1 л. 1 л.
Приложение	Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных (в том числе бенефициаров), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента	1 л.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ПОДПИСИ СТОРОН

От «Заказчика» _______________________ "______"______________ 20____г. М. П.

От «Исполнителя» _______________________ "______"______________ 20____г. М. П.

1 В течение 30 (тридцати) календарных дней для Подрядчиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 ФЗ -ФЗ, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), заключивших Контракт по результатам проведения закупки.