6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.
6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (сертификаты на изделия, материалы).
6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора
7.3. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.5.2. договора, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
12.2. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г. Новосибирск,49ул. Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС Х38290) Банк: СИБИРСКОЕ ГУ Банка России г. Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ | Подрядчик 630068 /2 офис 21 Дата постановки на н/учет 26.11.2013 ИНН 5409240032 КПП 540901001
ОКТМО 50701000 р/счет 40702810701290000129 ПАО «МДМ БАНК» г. Новосибирск к/СЧЕТ 30101810850040000775 БИК 045004775 e. mail *****@***ru Директор ___________________ |
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | ||||
всего | эксплуата- | Всего | оплаты труда | эксплуата- | ||||||
оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел 1. | ||||||||||
1 | ФЕРр68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см (1 колодец) | 1 | 423,5 | 21,14 | 424 | 172 | 21 | 1,29 | 1,29 |
2 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) | 0,0456 | 65131,15 | 32168,63 | 2970 | 1503 | 1467 | 243,35 | 11,1 |
3 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) | 0,2 | 16788,69 | 7175,44 | 3358 | 1923 | 1435 | 68,26 | 13,65 |
4 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 1,2 | 14613,87 | 9919,81 | 17537 | 3498 | 11904 | 21,89 | 26,27 |
5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0,0275 | 35390,92 | 33454,83 | 973 | 53 | 920 | 15,08 | 0,41 |
6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,20625 | 19579,56 | 4038 | 4038 | 154 | 31,76 | ||
7 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 81,8125 | 107,98 | 107,98 | 8834 | 8834 | |||
8 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 0,1375 | 19407,83 | 17299,82 | 2669 | 283 | 2379 | 15,72 | 2,16 |
9 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 15,125 | 240,38 | 3636 | |||||
10 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,20625 | 30208,73 | 26944,52 | 6231 | 658 | 5557 | 24,19 | 4,99 |
11 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (м3) | 25,9875 | 658,07 | 17102 | |||||
12 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) | 0,2195 | 216278,12 | 19256,8 | 47473 | 1318 | 4227 | 38,3 | 8,41 |
13 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 0,2195 | 95362,11 | 100,07 | 20932 | 12 | 22 | 0,36 | 0,08 |
14 | ФЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 0,4 | 22028,73 | 642,69 | 8811 | 4197 | 257 | 76,08 | 30,43 |
15 | ФССЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 40 | 274,57 | 10983 | |||||
16 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 10,272 | 26,47 | 26,47 | 272 | 272 | |||
17 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 30,6 | 31,96 | 31,96 | 978 | 978 | |||
18 | ФССЦ-пг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 40,872 | 107,98 | 107,98 | 4413 | 4413 | |||
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 161634 | 17655 | 42686 | 130,55 | ||||||
Накладные расходы | 22512 | |||||||||
Сметная прибыль | 11611 | |||||||||
Итоги по смете: | ||||||||||
Благоустройство (ремонтно-строительные) | 12492 | 26,04 | ||||||||
Автомобильные дороги | 138965 | 72,34 | ||||||||
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1312 | 0,41 | ||||||||
Земляные работы, выполняемые ручным способом | 7753 | 31,76 | ||||||||
Перевозка грузов автотранспортом | 13247 | |||||||||
Конструкции из кирпича и блоков | 20738 | |||||||||
Погрузо-разгрузочные работы | 1250 | |||||||||
Итого | 195757 | 130,55 | ||||||||
В том числе: | ||||||||||
Материалы | 101293 | |||||||||
Машины и механизмы | 42686 | |||||||||
ФОТ | 21885 | |||||||||
Накладные расходы | 22512 | |||||||||
Сметная прибыль | 11611 | |||||||||
НДС 18% | 35236,26 | |||||||||
ВСЕГО по смете | 230993,26 | 130,55 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
