Проект контракта (стр. 2 )

В случае внесения изменений в объем и содержание работы по письменному согласованию Сторон, установленные стоимость и сроки работы корректируется, и могут быть изменены на основании дополнительного соглашения к контракту. Расчёты между Сторонами настоящего контракта осуществляются путём перечисления Заказчиком денежных средств на соответствующий счёт Исполнителя.
Ответственность Сторон При нарушении контрактных обязательств Заказчик может начислить Исполнителю пеню: За нарушение установленного п. 1.3. настоящего контракта срока выполнения и передачи результатов выполненной работы, в размере 0,1% от стоимости работы по контракту за каждый день просрочки. За нарушение сроков, указанных в п. п. 3.1.5, 3.1.11, 4.3 Контракта, в размере 0,01 % от стоимости работы по Контракту, указанной в п.6.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки. В случае задержки оплаты выполненной работы, Исполнитель может начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. При неисполнении Исполнителем обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работы, предусмотренных п. 4.4. настоящего контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работы (п. 6.1. контракта) за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объёме ущерб, причинённый вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего контракта в действие. В случае наложения на Заказчика Государственными органами каких-либо штрафов или иных санкций в связи с нарушениями, допущенными Исполнителем при производстве работы, либо любой другой деятельности Исполнителя в месте производства работ, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику сумму таких штрафов и возмещать любые документально подтверждённые убытки Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика c приложением подтверждающих документов. Исполнитель несёт ответственность за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда согласно Перечню штрафов (Приложение ) Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причинённых убытков либо расторгнуть Контракт в соответствии с разделом 8 Контракта также с возмещением причинённых убытков. Штрафы и пени подлежат оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения нарушившей свои обязательства Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. В случае неоплаты штрафов и пени Исполнителем в установленный настоящим пунктом Контракта срок, а также в случаях неисполнения Исполнителем обязанности по возмещению убытков Заказчика или иных денежных обязательств Заказчик вправе самостоятельно удержать суммы таких штрафов, пени, сумм возмещения убытков или иных денежных обязательств из размера очередного платежа, производимого согласно условиям Контракта, либо платежей, осуществляемых при прекращении обязательств по Контракту.
Срок действия настоящего контракта Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________ г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть контракт в следующих случаях:

Заказчик в установленном законом порядке признан банкротом. Заказчик не исполняет свои платёжные обязательства (за исключением обязательств по оплате штрафных санкций) по контракту свыше 20 (двадцати) дней с даты наступления срока соответствующего платежа по контракту, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть контракт в следующих случаях:

Исполнитель признан банкротом. Исполнитель не исполняет свои обязательства по контракту свыше 10 (десяти) дней с даты наступления соответствующего срока, когда обязательство должно быть исполнено по контракту.  Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причинённых убытков.

Порядок расторжения контракта. При одностороннем расторжении контракта согласно п. 8.2 и п. 8.3 контракт считается расторгнутым по истечении 10 (десять) дней, считая с даты получения соответствующего уведомления от Стороны инициатора. При расторжении контракта по любому из вышеперечисленных оснований, подготовленная в процессе производства работы документация и незавершенная работа, передается Заказчику в собственность.
Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту, будут разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Дополнительные условия Все изменения или дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Факсимильные копии документов, переписка по электронной почте считаются действительными и принимаются Сторонами к исполнению, при условии обязательной последующей высылки оригиналов. Любое уведомление в рамках настоящего контракта осуществляется в письменной форме в виде заказного письма по почтовому адресу получателя или в виде факсимильного сообщения, если иное не предусмотрено в других пунктах контракта или в каждом конкретном случае отдельным соглашением Сторон. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой Стороне в течение 3-х дней с нарочным под расписку в получении, по телефаксу или по телеграфу с уведомлением о вручении. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В состав приложений к контракту, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта, входят следующие приложения:

№ 1 – Техническое задание.

№ 2 – Локальный сметный расчёт.

№ 3 – Перечень штрафов за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда

№ 4 –  Образец Акта сдачи – приемки выполненных работ.

№  5 – Акт приема-передачи строительной площадки

  11 . Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: АО «НПП «Исток» им. Шокина» / Банковские реквизиты: р/с  40702810840020011663 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор АО «НПП «Исток» им. Шокина» ______________   МП

______________   МП

Приложение к контракту №

Техническое задание

на выполнение работ по устройству пристройки для вентустановок  корпуса № 000.

Указанная закупочная процедура осуществляется в соответствии с нормативами Федерального Закона от 01.01.2001 года с обязательным открытием отдельного счета в уполномоченном банке.

Идентификатор Государственного контракта:  152018310181020104009116.

1. Работы производятся в корпусе № 000 в рамках реконструкции. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и локальными  сметными  расчётами (Приложение  1 к настоящему Техническому заданию).

Виды и объёмы работ:

Подготовительные работы        

                       

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,066
2	Устройство основания под фундаменты песчаного (229,9м2 х 0,1м)	1 м3 основания	22,99
3	Устройство основания под фундаменты щебеночного (227,1м2 х 0,15м)	1 м3 основания	34,065
4	Гидроизоляция фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,215
5	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (высота 300мм)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,5745
6	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (448шт х 1,06кг = 474,88 кг)	1 Т	0,47488
7	Колонны со связями	1 т конструкций	6,87
8	Обрамление проемов ворот	1 Т	1
9	Обрамление проемов угловой сталью	1 Т	0,3
10	Обрамление проемов угловой сталью (под воздуховоды)	1 Т	0,17
11	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	61,8
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (швеллер, трубы, листы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,2
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (швеллер, трубы, листы) два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,2
14	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	1,68
15	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	100 м шва	0,984
16	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	100 М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	0,492
17	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	1,96
18	Монтаж настилов под вытяжные вентиляторы	1 т конструкций	2,1
19	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,93
20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (шпаклевка стен)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,93
21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93
22	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-полиамидных	100 м2 покрытия	1,085
23	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,06
24	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
25	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,18
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,95
27	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,95
28	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,9
29	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,984
30	Устройство желобов настенных	100 М ЖЕЛОБОВ	0,51
31	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1

  2)  Площадка для такелажных работ