Извещение (документация) о закупке (стр. 5 )

12.2 Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств в натуре.

12.3 В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Субподрядчик по требования Генерального подрядчика уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных в срок работ по договору за каждый день просрочки исполнения.

12.4 В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты работ Субподрядчика, установленных настоящим Договором, Генподрядчик выплачивает пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на первый день возникновения задолженности, за каждый день просрочки.

12.5 Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику  штраф в результате снижения оплаты мощности генерирующего оборудования при несвоевременном выводе оборудования в эксплуатацию после текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования, капитального ремонта общестанционного оборудования, вынужденного простоя, а также снижения  максимальной мощности Генеральному подрядчику по вине Субподрядчика.

12.6 Затраты, связанные с расходом воды (гидравлическое испытание), прокруткой механизмов для испытания, растопкой котлоагрегата из холодного состояния (нормативный расход мазута) возмещаются Субподрядчиком если его виновные действия повлекли остановку основного оборудования.

12.7 Взыскание убытков в случаях, предусмотренных п. п. 12.10 и 12.11 Договора, производится в полной мере сверх неустойки, установленной п. 12.8. настоящего договора.

12.8 Ущерб, нанесенный  третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика, соответственно Генеральным подрядчиком.

12.9 Если в процессе выполнения работ Субподрядчик наносит повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Генерального подрядчика, или других подрядчиков, он несёт за это ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

12.10 При заключении Субподрядчиком Договоров с субподрядными организациями для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором, ответственность перед Генеральным подрядчиком за организацию работ, качество выполненных работ и меры безопасности возлагаются на Субподрядчика.

12.11 Субподрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании совместных (Генерального подрядчика и Субподрядчика) актов, рекламациям и претензиям Генерального подрядчика, при условии установлении вины Субподрядчика.

12.12 Ответственность за качество выполнения объёма работ по КР (СР) оборудования несёт Субподрядчик.

Показателем качества отремонтированного оборудования является оценка качества выполненных  работ. По окончании выполнения согласованного объёма работ по ремонту составляется акт приёмки оборудования из ремонта. В актах приёмки оборудования из ремонта устанавливается одна из следующих оценок:

- отлично;

- хорошо;

- удовлетворительно;

- неудовлетворительно.

При получении Субподрядчиком оценки «неудовлетворительно» по промежуточному акту и (или) акту приёмки оборудования из ремонта, Субподрядчик устраняет выявленные замечания. Субподрядчик устраняет замечания в сроки, согласованные Сторонами собственными силами или с привлечением субподрядчика за свой счёт при условии установления его вины (в подписанном двухстороннем Акте расследовании нарушения).

12.13 Ответственность за сроки выполнения объёма работ по ремонту  оборудования:

Субподрядчик несёт ответственность за согласованные с Генподрядчиком промежуточные и окончательные сроки выполнения объёма работ, оговорённые в Договоре;

По каждому случаю отклонения от утверждённого срока выполнения работ Генподрядчиком создаётся комиссия с обязательным участием ответственного представителя Субподрядчика для составления двухстороннего акта с указанием объекта, причины отклонения и виновника срыва установленного срока. В случае вины  Субподрядчика ответственный представитель  Субподрядчика обязан подписать двухсторонний акт с признанием своей вины или отражением особого мнения по факту срыва установленного срока;

Генподрядчик и Субподрядчик обязаны совместно разработать программу мероприятий по ликвидации отставания выполнения объёмов работ в установленный срок;

При срыве окончательного срока ремонта объекта, в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт  Генподрядчика и Субподрядчика с указанием времени простоя в ремонте, причины простоя и виновности сторон, участвующих в организационно-техническом выполнении ремонта. Уклонение Субподрядчика от составления или не подписание такого акта в течение 3 дней рассматриваются  как согласие Субподрядчика  с актом.

В случаях неисполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, приведших к простою Субподрядчика на объектах или узлах оборудования в процессе выполнения работ согласно настоящему Договору, ответственность за отставание от графика возлагается на Генподрядчика. Субподрядчиком при этом составляется Акт простоя в произвольной форме, подписываемый им и Генподрядчиком. Уклонение Генподрядчика  от составления  или не подписание такого акта в течение трех дней рассматриваются  как согласие Генподрядчика с актом.

12.14 Генподрядчик несет ответственность за простой персонала Субподрядчика при неисполнении Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. Такими причинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации, несвоевременный вывод оборудования в ремонт, несвоевременная подготовка рабочих мест и выдача нарядов-допусков.

Дополнительные затраты Субподрядчика, связанные с ликвидацией отставания, возникшего по вине Генподрядчика, компенсируются последним по предоставлению обосновывающих документов (расчет трудозатрат, калькуляции, командировочные расходы и т. д.)

12.15 Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ,  соблюдение ими Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии  в предоставляемых служебных и бытовых помещениях несёт Субподрядчик. При выявлении грубых  нарушений  правил ТБ, ОТ и ППБ  персоналом  Субподрядчика, Генеральный подрядчик  оставляет  за  собой  право  отказа  от  услуг  данной  подрядной  организации или отдельных её лиц».

ФОРС – МАЖОР

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.

13.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления.

13.3 Если указанные в п. 13.1. обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то Стороны должны принять совместное решение о том, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного месяца, Стороны не смогут договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

ДЕЙСТВУЩИЕ ЗАКОНЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

14.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

15.1 Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Субподрядчик  обязан предоставить Генеральному подрядчику информацию (по форме, установленной Генеральным подрядчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Субподрядчиком указанной информации, а также ее изменений,  предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Генеральным подрядчиком соответствующего уведомления Субподрядчику, если  иной срок не указан в уведомлении.

15.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Стороны признают юридическую силу документов, переданных с помощью факса, электронной почты, с последующим подтверждением оригиналами документов. Оригиналы документов должны быть направлены другой стороне не позднее 10 дней с даты направления документов по факсу, электронной почте.

15.3. Во всем, что прямо не оговорено в тексте настоящего договора и приложениями к нему, отношения Сторон регулируются Гражданским Кодексом и действующим законодательством РФ.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА.

Приложение

1. Смета  на капитальный ремонт  водяного контура эжектора ЭП-З-25/75 ВД-800 -1 экз;

2.Смета  на капитальный ремонт  водяного контура эжектора ЭП-З-25/75 ВД-400 -1 экз;

Приложение 2. Гарантийное письмо

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Субподрядчик:  Генподрядчик:

680033 г.  Хабаровск,
Региобанк – филиал ПАО Банка «ФК Открытие»    в ГУ Банка России
Субподрядчик: _____________________	Генподрядчик: Заместитель генерального директора __________________